欢迎光临管理系经营范围网
当前位置:酷猫写作 > 合同范本 > 房屋合同

过户房屋买卖合同(15份范本)

发布时间:2024-11-12 查看人数:76

【导语】过户房屋买卖合同怎么写才规范?本文根据受用户欢迎程度整理了15篇优质的过户房屋合同范文,都是标准的书写参考模板,便于您一一对比,找到符合自己需求的范本。以下是15篇过户房屋买卖合同范文,希望您能喜欢。

过户房屋买卖合同

【第1篇】延期过户房屋买卖合同书

甲方(转让方):________________

乙方(受让方):________________

甲乙双方就甲方所有的位于________房屋及车库转让事宜,经协商达成协议如下:

一、标的物该宗房屋位于________________,共________平方米以及相应的车库。

二、房款及支付该宗房屋及车库共计作价________元,乙方于________年________月________日前交付转让款________元,余款_____元于________年________月________日之前付清。

三、标的的交付甲方在________年________月________日之前交付转让标的。

四、权利义务

1、甲方保证对该房屋拥有全部的所有权,。2、甲方应当按照合同约定的期限交付房屋,每拖延一日需承担房屋总价款1%的违约金。3、乙方应担依照合同约定交付购房款,每逾期一日承担房屋总价款1%的违约金,逾期超过日,甲方有权解除合同,并要求乙方承担房屋价款20%的违约金。4、合同签订后,甲方不得为任何租赁、担保、买卖等损害该房屋所有权的行为。5、在房屋交付之后,甲方有义务配合乙方办理各项过户手续,过户费用由乙方承担。乙方鉴于税费等考虑,于合同签订后年内,办理房屋过户手续,在接到乙方过户要求后,甲方予以配合。6、所有权转移后,该房屋上的一切权益全部归乙方享有(包括占有、使用、收益、处分等),如果该处房屋因改造需要拆迁,因拆迁而产生的所有补偿款及权利全部由乙方享有。7、在房屋交付前所产生的费用(包括但不限于:水费,电费等)由甲方承担,与乙方无关。房屋交付之后所产生的水电等费用由乙方承担,与甲方无关。

五、本协议一式两份,双方各执一份,具有相同的法律效力。

六、本协议自双方签字之日起生效。

甲方:________________乙方:________________

________年________月________日 ________年________月________日

【第2篇】卖方负责过户手续房屋买卖合同

2023卖方负责过户手续房屋买卖转让方:________(以下简称甲方)

受让方:________(以下简称乙方)

经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:

第一条 :转让房屋的基本情况

转让房屋(以下简称该房屋)位于____市____区____________小区号楼层室,建筑面积____平方米。房屋为框架结构、水、电、供暖等设施齐备且具备正常使用功能。

第二条 :转让价格

双方商定该房屋转让价格为(人民币)____元整,大写________元整(人民币)。

第三条 :付款方式

由乙方向甲方预先支付购房定金____万元后,由甲方将该房屋购房手续办理到乙方名下。当日,乙方将剩余房款一次支付甲方。

第四条 :房屋交付

甲方应于本合同生效之日当天,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。

第五条 :房屋过户

房屋交付乙方后,甲方应当负责办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,办理产权证相关费用由甲方承担。

第六条 :甲方的承诺保证

甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。

甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋集资购房款、天然气管道安装费、交房日前拖欠的物业管理费、大修基金、购房契税等及其他应当交纳的费用等已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。

第七条 :违约责任。

甲方违反本合同约定,未能履行自己约定义务的,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款20%的违约金。

第八条 :本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。

第九条 :本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由________仲裁委员会仲裁。

第十条 :本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

第十一条 :本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。

甲方:________

身份证号:________

手机:____________

乙方:________

身份证号:________

手机:____________

____年____月____日

【第3篇】农村房屋买卖过户合同

2023农村房屋买卖过户甲方(卖方):_________________

乙方(买方):_________________

经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就房地产买卖事宜,订立本契约,共同遵守。

一、甲方自愿将座落在

的房地产(房屋建筑面积_________________平方米;土地使用面积_________________平方米)出售给乙方,乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解,愿意购买该房地产。

二、甲、乙双方议定得上述房地产成交价格为人民币(大写)_________________元(¥:_________________元),乙方在本合同签订时,一次性付清房款,即人民币(大写)_________________元(¥:_________________元),乙方同时将该处房产证、土地使用证、该套住房的现有证件及相关手续转给乙方,房屋转给乙方时,其建筑物范围内的土地使用权一并转移给乙方。

三、办理过户手续,甲方应积极协助乙方办理,提供过户过程中的一切便利,若因甲方不积极配合,乙方造成房产不能正常过户,甲方应无条件将购房款如数退还给乙方,有甲方将房屋收回,但是,收回房屋应该依据收回时的市场差价补偿乙方。

四、甲方应该保证该房屋所有权、土地使用权等没有任何纠纷,否则,由甲方承担全部责任,并负责处理到位。

五、在办理房产证、土地证过户过程中所发生的费用,有甲、乙双方按规定各自承担。

六、房屋转让后,自转让之日起,有关因使用该房产涉及的水、电、暖等等费用由乙方自行承担。

七、本契约未尽事宜双方协商解决,其补充议定书经双方签章后,与本契约具有同等效力。

八、本契约一式三份,三方各执一份,自三方签字之日起生效。

甲方(卖方):_________________乙方(买方):_________________

地址:_________________地址:_________________

联系电话:_________________联系电话:_________________

证人:_________________

地址:_________________

联系电话:_________________

【第4篇】暂不过户房屋买卖合同

卖方名称:_________________(以下简称甲方)

身份证号:_________________

买方名称:_________________(以下简称乙方)

身份证号:_________________

甲﹑乙双方经友好协商,就下列房屋买卖达成如下协议:_________________

一﹑房屋坐落:_________________区居室,建筑面积平方米。

二﹑甲方自愿将上述房屋以总价人民币(元)出售给乙方,乙方同意在本协议签订当日向甲方支付定金(元)整,其余(元),在过户当日一次付清。由乙方承担相应过户税费。

三﹑甲方同意在过户当日一次性结清本套房屋供暖﹑水电﹑物业管理等费用,并保证上述房屋不存在产权纠纷。

四﹑甲方承诺在过户当日腾空房屋。

五﹑本协议签订后至过户前,甲﹑乙双方有一方无正当理由反悔的,须承担违约责任。乙方反悔的,甲方不退付其房屋定金;甲方反悔的,甲方应全额退还乙方房屋定金,并向乙方支付于相当房屋定金一倍数额的违约金。

六﹑本协议一式肆份,经双方确认并签章后生效。甲﹑乙双方各一份,房管部门存档一份,银行存档一份。

甲方:_________________乙方:_________________

【第5篇】房屋买卖配合办理过户诉状

原告:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住_________________,电话:______________。

被告:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住_________________,电话:______________。

诉讼请求:_________________

1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;

2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金;

3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由:_________________原、被告双方于__________年__________月__________日签订《商品房买卖合同》,合同约定被告应当于__________年__________月__________日之前为原告办理房屋所有权证。然而直到__________年__________月__________日过后六个月,被告仍然未为原告办理房屋所有权证。经原告多次催告,被告仍以各种理由推脱其责任,被告的行为严重损害的了原告的利益。为此,原告为维护自身合法利益,特向人民法院提起诉讼,望贵院支持原告的诉讼请求。

此致

__________人民法院

具状人:_________________

【第6篇】房屋买卖过户委托书简易

今委托(身份证明编号:_________________)代理我(单位)办理坐落于的房屋登记事项,具体为:

□所有权初始登记□所有权转移登记□所有权变更登记□所有权注销登记□抵押登记□地役权登记

□预告登记□更正登记□异议登记□补证、换证

代理权限为提出房屋登记申请、办理相关房屋登记手续,接受询问,撤回登记申请,领取房屋权属证书或其他办理结果。

我(单位)对代理人在代理权限内依规定办理的有关登记事宜均承担法律责任。

委托人(签字):_________________

委托人联系地址(邮编)

联系电话:_________________

受托人(签字):_________________

受托人联系地址(邮编)

联系电话:_________________

【第7篇】暂时不能办理过户房屋买卖通用版合同

范文3篇 篇

一:暂时不能办理过户房屋的买卖合同 甲方(出卖人):身份证号: 乙方(买受人):身份证号: 鉴于乙方购买甲方房屋暂不能办理产权过户,依据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,达成如下协议:

第一条 甲方自愿将坐落在____镇村号的房屋,建筑面积为平方米(含地上附着物),房屋产权证号: ,出售给乙方。

第二条 甲、乙双方商定该房屋售价为(人民币)拾万仟 佰元整(含附属设施费用),乙方自合同签订之日一次性将房款全部付给甲方。

第三条 甲方应于本合同签定之日将房屋交付乙方,同时向乙方交付该房屋产权证、土地使用证及相关手续,该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让,该房屋的相关权益随该房屋一并转让,出卖人还应当附属于该房屋的.装修及其他设施,设备转让给买受人,其转让价格包含在上述房屋价格中,不在另行支付价款。

第四条 甲方自本合同签定之日不得再对该房屋进行任何物权处分及附加任何物权、债权负担,不得再与乙方以外的任何

第三人签定该房屋的买卖合同、赠与合同、抵押合同等,甲方保证已如实陈述房屋的权属状况和其他具体情况,保证该房屋没有经济纠纷,保证该房 屋不受他人合法追索。如因甲方不如实陈述告之引起的其他相关纠纷,由甲方向乙方承担违约责任并对

第三方负担处理衣服,与买受人无关。

第五条 该房屋在交付乙方使用前,所发生的水、暖、电、讯、有线电视费等一切由均由甲方承担 以上相关的开户情况甲方有义务协助乙方办理;房屋自交付乙方使用后的一切费用均由乙方自行承担。

第六条 在该房屋符合规定产权过户条件时,甲方应积极配合乙方办理房屋产权过户,过户时所需税、费由甲、乙双方按照国家规定各自承担,甲方应在_____天前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。

第七条 甲方不得以经济上涨,房价过低等任何理由拒绝履行合同,拒不配合乙方办理过户等相关事宜。由于甲方违约致使乙方无法履行,除全部退还乙方支付的购房款和同期银行贷款利率4倍的利息以外,还应向乙方支付万元人民币违约金。

第八条 乙方有权将该房屋卖与

第三人,若乙方将该房屋卖与

第三人,甲方应在乙方提出要求时,积极配合与

第三人办理产权过户等事宜。

第九条 该房屋在正式办理产权过户前,若因____市规划建设需要,被政府征收,政府给予一切补偿权益归乙方所有。甲方不得以房屋尚未过户之名要求享受相关补偿权益。

第十条 甲方应告之直系亲属该房屋的所属权益归乙方所有,若与直系亲属发生产权纠纷,甲方属违约,按

第七条赔偿乙方违约金。

第十一条 本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行签订补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

第十二条 本合同一式三份,甲、乙双方各一份,为申请房屋所有权转移登记交房屋权属登记机关一份,均具有相同的法律效力。

第十三条 本合同自甲乙双方签订之日起生效。 甲方(签章):乙方(签章):联系电话: 见证人(签章): 联系电话:________年____月____日 篇

二:暂时不能办理过户房屋的买卖合同 甲方(出卖人):身份证号: 乙方(买受人):身份证号: 鉴于乙方购买甲方房屋暂不能办理产权过户,依据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,达成如下协议:

第一条 甲方自愿将坐落在____镇村号的房屋,建筑面积为平方米(含地上附着物),房屋产权证号: ,出售给乙方。

第二条 甲、乙双方商定该房屋售价为(人民币)拾万仟 佰元整(含附属设施费用),乙方自合同签订之日一次性将房款全部付给甲方。

第三条 甲方应于本合同签定之日将房屋交付乙方,同时向乙方交付该房屋产权证、土地使用证及相关手续。

第四条 甲方自本合同签定之日不得再对该房屋进行任何物权处分及附加任何物权、债权负担,不得再与乙方以外的任何

第三人签定该房屋的买卖合同、赠与合同、抵押合同等。

第五条 该房屋在交付乙方使用前,所发生的水、暖、电、讯、有线电视费等一切由均由甲方承担;房屋自交付乙方使用后的一切费用均由乙方自行承担。

第六条 在该房屋符合规定产权过户条件时,甲方应积极配合乙方办理房屋产权过户,过户时所需税、费由甲、乙双方按照国家规定各自承担。

第七条 甲方不得以经济上涨,房价过低等任何理由拒绝履行合同,拒不配合乙方办理过户等相关事宜。由于甲方违约致使乙方无法履行,除全部退还乙方支付的购房款和同期银行贷款利率4倍的利息以外,还应向乙方支付万元人民币违约金。

第八条 该房屋在正式办理产权过户前,乙方有权将该房屋卖与

第三人,若乙方将该房屋卖与

第三人,甲方应在乙方提出要求时,积 极配合与

第三人办理产权过户等事宜。

第九条 该房屋在正式办理产权过户前,若因____市规划建设需要,被政府征收,政府给予一切补偿权益归乙方所有。甲方不得以房屋尚未过户之名要求享受相关补偿权益。

第十条 本合同一式两份,甲、乙双方各一份。 甲方(签章):乙方(签章):联系电话: 联系电话: 见证人(签章):________年____月____日 篇

三:暂时不能办理过户的房屋买卖合同 甲方(买房人): 乙方(买房人): 因甲方尚未办理房产证,暂不能办理产权过户,为保证甲乙双方房屋买卖的顺利进行,依据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,订立此合同:

第一条 甲方自愿将座落于 市 小区的号楼单元 室( 室_____厅平方米)卖于乙方,永远为业,空口无凭,立字据为证。

第二条 该房的房价款总计人民币(大写)__________________元整(小写:__________元)。

第三条 乙方已向甲方支付定金(大写)元整(小写:__________元),余款(大写)元整(小写:__________元) 在房屋过户手续办理完毕之日起支付。

第四条 甲方自本合同签定之日不得再对该房屋进行任何物权处分及附加任何物权、债权负担,不得再与乙方以外的任何

第三人签定该房屋的买卖合同、赠与合同、抵押合同等。该房屋所有权、使用权等一切权利归乙方所有。

第五条 在该房屋符合规定产权过户条件时,甲方应积极配合乙方办理房屋产权过户,甲方不得以任何理由拒绝履行合同、拒不配合乙方办理过户等相关事宜。过户时所需税、费由甲、乙双方按照国家规定各自承担。

第六条 本合同经双方签字后生效,本合同一式两份,甲、乙方各执一份。 卖房人(甲方签字):______________________ 身份证号:_____________________________ 联系方式:_____________________________ 买房人(乙方签字):______________________ 身份证号:_____________________________ 联系方式:________年____月____日

【第8篇】房屋买卖房东不配合过户起诉状

原告:______________,性别:____,________年____月____日生,汉族,住址:_________________电话:_____________

被告:______________,性别:____,________年____月____日生,汉族,住址:_________________电话:_____________

诉讼请求:_________________

1、判令被告限期与原告办理房屋过户。

2、判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由:_________________

_______________年__________月__________日,原告与被告签订《_______________合同》,合同约定原告购买被告位于_______________的房屋一套,合同签订后,原告当时就付清购房款,但被告迟迟不履行配合办理房屋过户的合同义务,原告已多次催促无果,无奈诉至法院,请求法院判如所请!

此致

_______________人民法院

原告:_________________(签字)

__________年__________月__________日

附:_________________

证据一:_________________《__________合同》一份,共__________页。证明原被告双方的房屋买卖合同关系。

【第9篇】房屋买卖过户合同书

甲方(卖方):_________________

乙方(买方):_________________

经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就房地产买卖事宜,订立本契约,共同遵守。

一、甲方自愿将座落在

的房地产(房屋建筑面积_________________平方米;土地使用面积_________________平方米)出售给乙方,乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解,愿意购买该房地产。

二、甲、乙双方议定得上述房地产成交价格为人民币(大写)_________________元(¥:_________________元),乙方在本合同签订时,一次性付清房款,即人民币(大写)_________________元(¥:_________________元),乙方同时将该处房产证、土地使用证、该套住房的现有证件及相关手续转给乙方,房屋转给乙方时,其建筑物范围内的土地使用权一并转移给乙方。

三、办理过户手续,甲方应积极协助乙方办理,提供过户过程中的一切便利,若因甲方不积极配合,乙方造成房产不能正常过户,甲方应无条件将购房款如数退还给乙方,有甲方将房屋收回,但是,收回房屋应该依据收回时的市场差价补偿乙方。

四、甲方应该保证该房屋所有权、土地使用权等没有任何纠纷,否则,由甲方承担全部责任,并负责处理到位。

五、在办理房产证、土地证过户过程中所发生的费用,有甲、乙双方按规定各自承担。

六、房屋转让后,自转让之日起,有关因使用该房产涉及的水、电、暖等等费用由乙方自行承担。

七、本契约未尽事宜双方协商解决,其补充议定书经双方签章后,与本契约具有同等效力。

八、本契约一式三份,三方各执一份,自三方签字之日起生效。

甲方(卖方):_________________乙方(买方):_________________

地址:_________________地址:_________________

联系电话:_________________联系电话:_________________

证人:_________________

地址:_________________

【第10篇】过户完成房屋买卖合同

2023过户完成房屋买卖甲方:身份证号码:

乙方:身份证号码:

甲、乙双方经过协商就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:

a、

(一)该房屋座落于,建筑面积为平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米。

(二)出售房屋的所有权证证号为:

(三)房屋平面图及房产证:。

(四)房屋内的一切设施设备归乙方所有,除空调及家电家具设施设备外。(太阳能及抽油烟机费用再另外付款,不计于房屋款内)。

(五)店面里的商品及柜架包括在房屋款内,归属乙方。

b、付款方式

甲方必须协助把房产证和建房证过户到乙方后,乙方在20xx年2月25号前一次性付清全部房款人民币壹拾陆万壹仟元整,甲方收到房款后出具收据。

c、细则

甲方在20xx年2月25号前腾空搬离该房屋,可占用三楼一间房堆放物品,待房款全部付清后彻底搬出,房产证没过户前,经双方协商,以书面形式出售给乙方。

d、

(一)甲、乙双方同意,双方应于本合同生效之日起日内,必须出示有效证件或本人亲自和乙方一起去房产主管部门办理过户手

续。

(二)办理过户手续如需要甲方出面处理的不论何时何地,甲方必须协助,如因甲方的延误而影响过户登记,因而蒙受的损失由甲方全额负责赔偿。如甲方原因不能办理过户登记,乙方有权解除合同,解约时甲方应返回全部房款。

甲方如不按合同规定的日期办理房产过户及交付房屋每逾期一天按房屋总价的千分之五(5‰)计算违约金付与乙方。

本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行补充条款,及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

甲、乙双方在履行本合同中,发生争议应协商解决,协商不成的由房屋所在地人民法院起诉。

甲方保证已如陈述上述房权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设立担保,没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。

本合同一式叁份,其中甲方留执1份,乙方留执1份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份,均具有相同的法律效力。

本合同自甲、乙双方签定之日内村上盖章生效。

甲方:乙方:

联系电话:联系电话:

【第11篇】房屋买卖协过户合同

2023房屋买卖协过户甲方夫妻:_________________(出售方):_________________

姓名:_________________身份证号:_________________

姓名:_________________身份证号:_________________

乙方:_________________(购买方)

姓名:_________________身份证号:_________________

为了确保房屋买卖双方的合法权益,甲乙双方现就住宅及储藏室买卖自愿达成协议如下:

第一条经甲乙双方共同协商,甲方夫妻自愿将位于市区号楼单元室的住宅壹套(建筑面积平方米)及储藏室壹间(建筑面积平方米)出售给乙方。房屋所有权证号为:_________________。甲方保证对其所售房屋拥有完全的所有权,没有抵押等各种负担。

第二条上述住宅及储藏室的出售价为人民币_______元整(¥_______元)(以下金额均为人民币),此价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。

第三条付款方式:乙方先交定金元整;甲方在领到新房钥匙之日起10日内,乙方支付甲方_______万元整(¥元),剩余房款_______元整(¥_______元)于甲方交此房给乙方时由乙方一次性付清。

第四条甲方必须在领到新房钥匙之日起日内腾房给乙方。

第五条乙方支付甲方_______万元款项时甲方须把此房房屋所有权证等证件原件及相关票据均由乙方保管。将来土地证发放后甲方必须立即配合领取并交由乙方保管,甲方将来必须积极配合乙方共同到房产部门办理上述住宅所有权过户手续,并将新的《房产证》交给乙方。上述住宅一经办理所有权过户手续,房屋的产权及使用权归乙方所有,甲方不再拥有产权及使用权等任何权利。

第六条自甲方腾房给乙方之日起,如遇拆迁等与此房相关的权利义务等均由乙方享有和承担,在此日之前由此房产生的权利义务均由甲方享有和承担。

第七条上述住宅及储藏室的交易过户费用由乙方承担。

甲方(签字):_________________乙方(签字):_________________

________年____月____日________年____月____日

【第12篇】可过户房屋买卖合同

2023可过户房屋买卖甲方:__________身份证:__________

乙方:__________身份证:__________

甲乙双方协商一致,达成以下协议。

1、甲方欲将登记在其名下的房屋(___平米,位置___)转让给乙,_年_月_日前完成交房,并在_年_月_日前按照法律规定到房地产主管部门完成过户登记。

2、乙方在_年_月_日前交付房屋价款,方式(汇款/现金)。

3、交易产生的税款由_承担,手续费由_承担。

4、违约及救济:

(1)乙方支付价款后,若甲方_年_月_日前未完成交房,需赔偿乙方违约金_万。

(2)若乙方_年_月_日前未完成房屋价款交付,支付给甲方的押金_元不予退还。

(3)若因为甲方原因,在_年_月_日前未完成过户登记,需赔偿乙违约金_元,并履行过户登记义务。

本合同一式_份,甲乙各_份保管。

5、签订本合同意味着

(1)乙对房屋进行了细致检查并满意

(2)出卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方承担全部责任。

(3)甲收取了乙的押金_元,见附件1(收条或汇款单复印件)

(4)附件2为双方身份证复印件

(5)附件3为甲方房产证复印件

6、双方约定的其他事项:

甲方:__________乙方:__________

日期:__________日期:__________

【第13篇】不具备过户条件房屋买卖合同

2023不具备过户条件房屋买卖出卖人(甲方):身份证号码:

买受人(乙方):身份证号码:

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。

一、甲方自愿将其位于屋(建筑面积平方米)以人民币元(大写:人民币)的价款出售给乙方。

二、乙方一次性支付甲方现金人民币万元(大写)。如乙方解除本合同,甲方不予退还。

三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。甲方提供建造本房屋的相关证明资料等作为交易依据。待过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由甲方负担。其他税费按有关法律规定负担。

四、本合同签订后,甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等全部权利一并转让给乙方。甲方承诺并保证乙方对该房屋享有完全的居住权以及处分权,甲方不得就该房屋再与他人订立协议、合同或其他任何方式的处分。

五、违约责任

1、甲方应当于甲方如不按合同规定的日期交付房屋,乙方有权解除本合同。合同解约后,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并向乙方赔偿经济损失拾万元。

2、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。

3、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应返还乙方房屋价款。

4、如因规划部门、设计等部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。

六、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的依法向买受人住所地的人民法院起诉。

七、特别约定

本合同生效后,甲方不得以任何方式主张合同无效,如本合同被有权机关认定为无效合同,则甲方应返还乙方所支付的全部房款,并赔偿乙方损失元。

八、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式两份,甲乙方各执一份。

甲方:乙方:

【第14篇】产权过户登记房屋买卖合同

2023产权过户登记房屋买卖出卖人:__________

买受人:__________

甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商,一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

一、甲方愿将自有坐落__________市__________路__________号房屋__________间,建筑面积__________平方米售卖给乙方。

二、甲方出售给乙方的房屋东至__________,南至__________,西至__________,北至__________。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。

三、上列房屋包括附属设备,双方议定房屋价款人民币__________万元,由甲方售卖给乙方。

四、房屋价款乙方分三期付给甲方。第一期,在双方签订买卖合同之日,付人民币__________万元;第二期在交付房屋之日,付人民币__________万元;第三期,在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款,甲方收到后出具收据。

五、甲方应自本合同签订之日起__________天内将房屋腾空,连同原房屋所有权证等有关证件,点交乙方,由乙方出具收到凭证。

六、在办理房屋产权转移过户登记时,甲方应出具申请房屋产权转移给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的,不论何时,甲方应予协助。如因甲方的延误,致影响产权过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。

七、本合同签订前,该房屋如有应缴纳的一切税收、费用,概由甲方负责。本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。其他税费按有关法律规定,各自承担。

八、甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期一天按房价总额的3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时,乙方得解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

九、乙方全部或部分不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日5‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时,甲方得解除本合同。解约时,乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方所有。

十、甲方保证其出卖给乙方的房屋,产权清楚,绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后,如该房屋产权有纠葛,致影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方损失。

十一、交屋时,乙方发现房屋构造或设备与合同约定的不符,经鉴定属实,甲方应于1个月内予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求,乙方得解除合同,解约时,甲方除返还全部房价款外,并按本合同第八条规定承担违约责任。

十二、房屋所占用的土地所有权属于国家。乙方取得上述房屋占有相应比例的土地使用权,并依照国家法律的规定缴纳土地使用税及其他有关费用。

十三、本合同的附件与合同有同等法律效力。

十四、本合同一式4份,甲乙方各执1份,另2份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。

立约人:

甲方:____________乙方:_____________

【第15篇】延期过户房屋买卖合同

2023延期过户的房屋买卖甲方(转让方):________________

乙方(受让方):________________

甲乙双方就甲方所有的位于________房屋及车库转让事宜,经协商达成协议如下:

一、标的物该宗房屋位于________________,共________平方米以及相应的车库。

二、房款及支付该宗房屋及车库共计作价________元,乙方于________年________月________日前交付转让款________元,余款元于________年________月________日之前付清。

三、标的的交付甲方在________年________月________日之前交付转让标的。

四、权利义务

1、甲方保证对该房屋拥有全部的所有权,。2、甲方应当按照合同约定的期限交付房屋,每拖延一日需承担房屋总价款1%的违约金。3、乙方应担依照合同约定交付购房款,每逾期一日承担房屋总价款1%的违约金,逾期超过日,甲方有权解除合同,并要求乙方承担房屋价款20%的违约金。4、合同签订后,甲方不得为任何租赁、担保、买卖等损害该房屋所有权的行为。5、在房屋交付之后,甲方有义务配合乙方办理各项过户手续,过户费用由乙方承担。乙方鉴于税费等考虑,于合同签订后年内,办理房屋过户手续,在接到乙方过户要求后,甲方予以配合。6、所有权转移后,该房屋上的一切权益全部归乙方享有(包括占有、使用、收益、处分等),如果该处房屋因改造需要拆迁,因拆迁而产生的所有补偿款及权利全部由乙方享有。7、在房屋交付前所产生的费用(包括但不限于:水费,电费等)由甲方承担,与乙方无关。房屋交付之后所产生的水电等费用由乙方承担,与甲方无关。

五、本协议一式两份,双方各执一份,具有相同的法律效力。

六、本协议自双方签字之日起生效。

甲方:________________乙方:________________

________年________月________日 ________年________月________日

过户房屋买卖合同(15份范本)

2023不具备过户条件房屋买卖出卖人(甲方):身份证号码:买受人(乙方):身份证号码:甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。一、甲方自…
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

相关过户信息

  • 过户房产合同(15份范本)
  • 过户房产合同(15份范本)78人关注

    2023办理过户手续房产买卖卖方(以下简称甲方):身份证号:买方(以下简称乙方):身份证号:甲乙双方在自愿、平等、诚实守信的基础上协商一致订立本合同,条款如下:一、房产详 ...[更多]

  • 过户房屋买卖合同(15份范本)
  • 过户房屋买卖合同(15份范本)76人关注

    2023不具备过户条件房屋买卖出卖人(甲方):身份证号码:买受人(乙方):身份证号码:甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。 ...[更多]

  • 房产过户委托合同(4份范本)
  • 房产过户委托合同(4份范本)71人关注

    委托人:_________________性别:_________________出生日期:_________________身份证编号:_________________暂住证号:_________________住址:_________________被委托人 ...[更多]

  • 房屋过户合同(15份范本)
  • 房屋过户合同(15份范本)69人关注

    原告:_________________————住址:_________________————电话:_________________——————被告:_________________——————住所地:_________________— ...[更多]

  • 过户房屋合同(15份范本)
  • 过户房屋合同(15份范本)63人关注

    房屋过户委托授权书模板我_________系_________的法定代表人,现委托_________的_________为代理人,以本公司的名义办理_________,房屋过户的相关事宜。代理人在此过 ...[更多]

  • 办理房屋过户合同(3份范本)
  • 办理房屋过户合同(3份范本)55人关注

    委托人:_________________性别:_________________出生日期:_________________身份证编号:_________________住址:_________________被委托人:_________________性别:____ ...[更多]

  • 个人房屋过户合同(3份范本)
  • 个人房屋过户合同(3份范本)26人关注

    甲方(出售方):_______________乙方(购买方):_______________甲乙双方在自愿平等,互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买甲方房屋,并委托中介方办理过户事宜达成协议如 ...[更多]

  • 房屋过户委托合同(7份范本)
  • 房屋过户委托合同(7份范本)26人关注

    委托人:_________________性别:_________________出生日期:_________________身份证编号:_________________住址:_________________被委托人:_________________性别:____ ...[更多]

  • 农村房屋过户合同(4份范本)
  • 农村房屋过户合同(4份范本)19人关注

    委托人:_________________性别:_________________出生日期:_________________身份证编号:_________________住址:_________________被委托人:_________________性别:____ ...[更多]