确权房屋合同（11份范本）

【第1篇】房屋确权起诉状范本

原告：________，汉族，______年___月___日出生，住_______________________，身份证号码：________________，电话：________________。

被告：________，汉族，______年___月___日出生，住_______________________，身份证号码：________________，电话：________________。

诉讼请求

1、请求依法确认________所居住的，建筑面积________，坐落于_________市_________广场______楼_____房屋归原告所有；

2、判令被告立即腾退上述涉案房屋；

3、本案一切诉讼费用由被告承担。

事实与理由

______年___月___日原告________与被告________约定由原告出资________元购买涉案房屋，暂时由被告居住使用，原、被告立下书面协议。后因双方之间发生纠葛，原告要求被告倒出房屋，被告拒不配合。现原告要求确认上述宅院内房屋归原告所有，并要求被告立即腾退倒出，特向贵院提起诉讼，请求依法判决。

此致

_____________区人民法院

具状人：__________

______年___月___日

【第2篇】房屋确权起诉状

房屋确权起诉状通用范本

原告：________，汉族，______年___月___日出生，住_______________________，身份证号码：________________，电话：________________。

被告：________，汉族，______年___月___日出生，住_______________________，身份证号码：________________，电话：________________。

诉讼请求

1、请求依法确认________所居住的，建筑面积________，坐落于_________市_________广场______楼_____房屋归原告所有;

3、本案一切诉讼费用由被告承担。

事实与理由

此致

_____________区人民法院

具状人：__________

______年___月___日

【第3篇】房屋买卖合同确权诉讼

原告：________________________有限公司，住所地：______________________________号。

法定代表人：_____________________，该公司总经理。

被告：___________________________总公司，住所地：________________________号。

法定代表人：______________________________，该公司总经理。

诉讼请求：

一、请求确认__________________号楼房第五层房产(房产证号____________号)为原告____________实业有限公司所有并判令被告将上述房产过户到原告名下。

二、本案诉讼费及其他费用由被告承担。

事实理由：

______年______月______日，在__________________区法院主持下，原告与__________________橡胶厂(简称xx橡胶厂)签订《执行和解协议》，协议约定：____________橡胶厂将对被告享有的本金____________元、逾期付款违约金及案件诉讼费用等债权转让给原告享有;转让总价款为人民币____________元。原告在协议签订五天内将5万元转入____________橡胶厂指定账户;被告在本协议上盖章即视为债权转让已通知被告，债权转让即对债务人产生效力;协议签订后，原告依约向xx橡胶厂指定账户付款______元，被告也在协议上盖章，至此，原告与____________橡胶厂债权转让关系成立，依法对被告享有债权。

____________年______月______日，在龙华区法院主持下，原告与__________________公司(简称____________公司)签订《债权转让协议》，协议约定：____________公司将对被告享有的本金____________元、逾期付款违约金及案件诉讼费用等债权转让给原告享有，转让总价款为人民币____________元;原告在协议签订五天内将20万元转入____________公司指定账户;被告在本协议上盖章即视为债权转让已通知被告，债权转让即对债务人产生效力。协议签订后，原告依约向xx公司指定账户付款____________元，被告也在协议上盖章，至此，原告与____________公司债权转让关系成立，依法对被告享有债权。

____________年______月______日，原告与被告签订《抵债协议书》，约定：被告将__________________号楼房第五层房产抵债给原告，用于偿还原告本金____________元、诉讼费____________元和逾期付款违约金等债权;自协议签订之日起，原告对________________________号楼房第五层房产享有所有权和使用权;被告在二年内将房产过户给原告。

被告将__________________号楼房第五层房产交付给原告使用后，______年______月______日，原告与____________签订《承包合同书》，将已占有的__________________楼房第五层房产承包给其经营，但至今被告未依约办理房产过户手续。

综上，原告依法取得__________________楼房第五层房产所有权并占有此房产，但被告一直未依约办理房产过户手续，为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，请求贵院支持原告诉讼请求。

此致

____________区人民法院

具状人：____________

【第4篇】房屋确权裁定书

申请执行人__________。

被执行人_________。

黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院(2010)里民三初字第1919号民事判决书已发生法律效力,申请执行人王__________于______年______月______日向我院申请执行。本案在执行过程中,被执行人暂不具备确权条件,申请人同意终结本次执行程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第(六)项的规定,裁定如下:_________________

终结本次执行程序。

本次执行程序终结后,申请执行人发现被执行人具备履行能力时,可以再次申请执行,不受申请执行期限的限制。

本裁定送达后即发生法律效力。

审判长_______________

代理审判员_______________

代理审判员_______________

______年______月______日

书记员_______________

【第5篇】确权房屋买卖合同合法

夫妻共同房产确权协议书甲方：

乙方：甲、乙双方系中国合法登记夫妻，20xx_____年_____月_____日双方以甲方的名义向有限公司购买有位于___区__路__号___小区栋单元号商品房一套，该合同的编号为;鉴于受20xx年5月15日成都市人民政府发布施行的《成都市人民政府办公厅关于进一步完善我市房地产市场调控政策的通知》的限制，双方自愿对该商品房的权属作以下约定：

一、甲乙双方共同确认

1、该商品房基本信息及产权声明坐落：四川省成都市___区__路__号___小区栋单元号，产权份额：商品房买卖合同与不动产登记机关登记信息名义产权均为甲方拥有100%份额，实质产权：乙方受“5·15限购政策”影响所签署的任何关于“放弃产权、共同还贷之声明及公正文书”仅为保障甲乙双方能够购买该商品房所作不真实意思表示，该商品房实际上由甲乙双方共同出资并共同还贷购买，为夫妻共同财产，甲方拥有50%份额，乙方拥有50%份额。

2、通过按揭贷款购买该商品房的资金占比及来源首付出资：元，系甲方父母出资，并自愿赠与甲乙双方购买该商品房。该首付款元，甲方受赠50%，即元，乙方受赠50%，即元。父亲：名字，身份证号;母亲：名字，身份证号。尾款出资：甲乙双方确认，结婚后，由甲方承担劳动并获取家庭收入的夫妻责任，由乙方承担家务并照顾子女的夫妻责任;因此，甲方婚后所获取的一切劳动收入、投资收入，均为甲方双方共同平均所有。由甲方与按揭贷款银行指定的还贷账户开户名：，开户行：中国银行支行/分行/分理处，银行账号：;汇入的尾款分期还贷，系甲乙双方共同承担的还贷义务，各方的份额分别占50%。

二、甲方保证

1、签署本协议系自愿行为，接受名义产权归置，仅为受“5·15限购政策”不得已为之;甲方深知并接受，该商品房系夫妻婚后共同财产，为保障妻子之合法利益，体现对双方感情的真挚程度，特以本协议书面的形式确定该商品房上甲乙双方的共同产权。

2、若成都市市政府政策变更或乙方通过自身创设条件，当乙方满足购买该商品房资格时，甲方承诺配合乙方在一个月内完成对该商品房产权的变更登记包括但不限于积极申请并配合办理银行按揭贷款还款主体由甲方变更为甲乙双方，该商品房在未出产权证之前，积极申请并配合将该商品房网签备案的主体由甲方变更为甲乙双方，以实现对乙方50%份额产权的行政确认。

3、未经乙方同意，甲方不得处分该商品房上的任何对外权利包括但不限于转让、抵押、出租收益，否则其所获得的一切收益全部归乙方所有，且应支付给乙方违约金20xx00元。

三、乙方保证

1、严格遵守上述规定，承担所属共同还贷之义务。

2、积极配合甲方完成名义产权协议、声明之签订，实现对该商品房的购买以及不动产权属登记。

四、其他

1、本协议自甲乙双方签订之日起生效;

2、若任何一方违反本协议的约定，首先应协商处理，协商后无法达成一致的，任何一方均有权起诉至成都市___区人民法院;

3、本协议一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

4、补充约定：甲方：乙方：时间：时间：攥稿人：

【第6篇】2023房屋确权起诉状

2023-房屋确权起诉状范本

原告:________,汉族,______年___月___日出生,住_______________________,公民身证号码:________________,电话:________________。

被告:________,汉族,______年___月___日出生,住址______________________,公民身份号码:________________,电话:________________。

诉讼请求

1、请求依法确认________所居住的,建筑面积________,坐落于_________市_________广场______楼_____房屋归原告所有;

3、本案一切诉讼费用由被告承担。

事实与理由

此致

_____________区人民法院

具状人:__________

______年___月___日

【第7篇】拆迁房屋确权之诉起诉状

原告:______________,男,_____族,19__________年_____月_____日生,住_____市_____区_____区_____号楼_____单元_____号。电话_____________.

被告:______________,女,_____族,19__________年_____月_____日生,住_____市_____区_____街_____号院_____号楼_____号。电话_____________.

诉讼请求

1、请求法院依法确认位于__________市__________区_______________区_____号楼_____单元_____号的房屋归原告所有;

2、本案的诉讼费用由被告承担。

事实与理由

原告_______________、被告_______________系_______________的子女,_______________系被告_______________的父亲。20__________年_____月__________日_______________立下遗嘱,其自愿将位于__________市__________区_______________区_____号楼_____单元_____号,面积为__________平方米的房屋在_______________去世后由原告继承,该遗嘱于立遗嘱当天经河南省__________市__________区公证处公证。20__________年_____月_____日_______________去世,原、被告因继承发生争议,为维护原告的合法权益,现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第__________条之规定,依法提起诉讼,恳请依法判决。

此致

___________人民法院

具状人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日 日

【第8篇】房屋确权起诉状通用版

原告：________，汉族，________年____月____日出生，住_______________________，公民身证号码：________________，电话：________________。被告：________，汉族，________年____月____日出生，住址______________________，公民身份号码：________________，电话：________________。风险提示：

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。 诉讼请求

1、请求依法确认________所居住的，建筑面积________，坐落于_________市_________广场______楼_____房屋归原告所有；

2、判令被告立即腾退上述涉案房屋；

3、本案一切诉讼费用由被告承担。风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。 事实与理由________年____月____日原告________与被告________约定由原告出资________元购买涉案房屋，暂时由被告居住使用，原、被告立下书面协议。后因双方之间发生纠葛，原告要求被告交付房屋，被告拒不配合。现原告要求确认上述宅院内房屋归原告所有，并要求被告立即腾退房屋，故特向贵院提起诉讼，请求依法判决。此致_____________区人民法院具状人：________年____月____日风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。

【第9篇】房屋确权法律文书

房产确权起诉状

原告:_______________有限公司,住所地:_____________市_____________北路_______________号。

法定代表人:______________,该公司总经理。

被告:_____________省_______________总公司,住所地:__________________市_____________区_______号。

法定代表人:______________,该公司总经理。

诉讼请求_

一、请求确认_____________市_______________号楼_____________房第五层房产(房产证号24706号)为原告_______________实业有限公司所有并判令被告将上述房产过户到原告名下。

二、本案诉讼费及其他费用由被告承担。

此致

_____________人民法院

原告:________________

___________年_______月_____日

【第10篇】房屋确权起诉状通用范本

原告：________，汉族，______年___月___日出生，住_______________________，身份证号码：________________，电话：________________。

被告：________，汉族，______年___月___日出生，住_______________________，身份证号码：________________，电话：________________。

诉讼请求

1、请求依法确认________所居住的，建筑面积________，坐落于_________市_________广场______楼_____房屋归原告所有;

2、判令被告立即腾退上述涉案房屋;

3、本案一切诉讼费用由被告承担。

事实与理由

______年___月___日原告________与被告________约定由原告出资________元购买涉案房屋，暂时由被告居住使用，原、被告立下书面协议。后因双方之间发生纠葛，原告要求被告倒出房屋，被告拒不配合。现原告要求确认上述宅院内房屋归原告所有，并要求被告立即腾退倒出，特向贵院提起诉讼，请求依法判决。

此致

_____________区人民法院

具状人：__________

______年___月___日

【第11篇】房屋拆迁确权政策

建设单位(甲方)：_________________

拆迁户(乙方)：_________________

根据_____________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。

一、乙方在甲方用地范围内共有_____________结构的住房_____________幢_____________间，共_____________平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于_____________年_____________月_____________日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)_____________平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)。

二、乙方应于_____________年_____________月_____________日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁_____________日内一次付给乙方搬迁费_____________。

三、甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：_________________

1.乙方自行找房周转，每人每月补助_____________元;

2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助_____________元;

3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_____________元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。

四、甲方安置乙方的住房位于_____________，共_____________套_____________间，_____________层_____________号，配有_____________等设备。

五、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_____________等_____________人一致签字同意_____________作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_____________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。

六、甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_____________%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付_____________元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_____________元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。

七、乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_____________元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。

八、其它：

本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_____________份，交_____________等单位各留存一份。

建设单位(甲方)(公章)：_________________拆迁户(乙方)(签章)：_________________

地址：_________________家庭18岁以上成员(签章)：_________________

代表人：_________________地址：_________________

电话：_________________电话：_________________

银行帐户：_________________银行帐户：_________________