【导语】办理房产证合同怎么写才规范?本文根据受用户欢迎程度整理了9篇优质的办理房产证房屋合同范文,都是标准的书写参考模板,便于您一一对比,找到符合自己需求的范本。以下是9篇办理房产证合同范文,希望您能喜欢。
- 目录
-
第1篇办理房产证委托书 第2篇办理房产证以及违约金起诉状 第3篇房屋买卖合同(暂未办理房产证) 第4篇办理房产证申请书 第5篇办理房产证委托书模板 第6篇延期办理房产证民事起诉状 第7篇迟延办理房产证违约金起诉状 第8篇未办理房产证房屋买卖合同 第9篇迟延办理房产证违约金起诉状简易
【第1篇】办理房产证委托书
委托人:性别:出生日期:
身份证编号:暂住证号:
住址:
被委托人:性别:出生日期:
身份证编号:暂住证号:
住址:
委托原因及事项:
本人_________准备购买______________________________房屋(房产证号为:_____________),现因本人工作繁忙,不能亲自办理相关手续,特委托____________作为我的合法代理人全权代表我办理如下事项:
1:代为办理该房产立契过户,税务登记及与之相关的一切手续
2:代为领取房产证
3:代为签署与交易有关的合同文件等
4:代为办理银行放款手续及贷款资金的划转,解冻等与之相关的一切手续
对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,承担相应的法律责任。
委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止委托人有转委托权
委托人:
________年____月____日
【第2篇】办理房产证以及违约金起诉状
原告:_________________
地址:_________________
电话:_________________
委托代理人:_________________
被告:_________________
地址:_________________
电话:_________________
法定代表人:_________________
一、房产纠纷起诉请求:
1.判令被告立即为原告办理涉诉房产的房产证;
2.判令被告向原告支付逾期办理房产证的违约金_____元;
3.判令由被告承担本案的诉讼费用。
二、房产纠纷起诉的事实和理由:
原告于_____年_____月_____日与被告签订了《商品房合同书》,向被告购买位于_____小区_____号楼_____单元_____层的房屋。原告在支付完所有房款后,于_____年_____月_____日取得正式购房发票。
房产合同签订后,原告依约履行了付款义务,并于_____年收楼入住,被告有义务及时为原告办理房产证,但被告至今未办理。
由于双方在房产合同中并未约定逾期办理房产证的违约金,因此原告要求被告按照已付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期办理房产证的违约金,并在规定期限内办妥相关房产证;
若被告逾期仍未办理,致使房产合同无法履行的,原告要求解除购房合同,并要求被告返还购房款,赔偿损失。
原告与被告就上述房产纠纷事宜商讨未果,现根据房产法律、法规的相关规定,恳请法院查明事实,依法支持原告的起诉请求。
此致
__________人民法院
具状人:______________
_____年_____月_____日
【第3篇】房屋买卖合同(暂未办理房产证)
甲方(出售方):
住址:
联系方式:
身份证 号:
乙方(购买方):
住址:
联系方式:
身份证号:
根据《中华人民共和国 合同法 》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他有关法律、 法规 之规定,甲乙双方秉着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经协商一致,订立以下协议,以昭信守:
第一条 房屋概况
1.1 甲方持有房屋一套,位于 ,房屋用途为住宅,现甲方欲将该套房屋转让给乙方。
1.2 该房屋面积为 ㎡ (包括公 摊 面 积 ) ,如实际房屋面积与其不一致的,误差在5%(即 )以内的,双方根据实际面积核算房屋价款,误差超过5%(即 ㎡ )的,乙方有权请求 解除合同 并要求甲方返还已付房款及银行同期贷款利息。
第二条 房屋价款和付款方式
2.1 双方经充分协商,一致同意将该房屋(面积: 162.07 ㎡) 以 6140 元每平方米计价,即共计 995110 元人民币(大写:
玖拾玖万伍仟壹佰壹拾 元整)出售(固定价款,不随市场行情波动)。
2.2 乙方采取分期付款的支付方式, 定金 1万元(大写: 壹万 元整)已于2018年12月24日支付,首期 购房 485110 元(大写: 肆拾捌万伍仟壹佰壹拾元 元整)自签订本协议之日起 日内支付。
2.3 剩余购房款50万元(大写: 伍拾万 元整)由甲方向正商公司申请贷款(免息),乙方向甲方依约给付后,甲方需依照《贷款协议》的约定按时向正商公司交纳并将支付凭证及单据于支付之日起三日内返还给乙方。
2.4 剩余购房款的还款期间为自3月31日至2023年10月1日(每3月为一期,共20期,其中前四期为月底给付,自第五期即2020年7月1日为月初给付),每期还款25000元。
第三条 税费承担
3.1 如房屋产权直接办理至乙方名下,则办理产权证及过户产生的手续及 契税 费用,由乙方承担。
3.2 如房屋产权先办理至甲方名下,则乙方仅承担由甲方过户至乙方所产生的手续及契税费用。
第四条 甲方义务
4.1 甲方应保证房屋权属真实且无争议,不存在其他共有人。
4.2 甲方应保证房屋未设置 抵押 、 质押 等任何类型权利负担,不存在承租人,未附着户籍。
4.3 甲方于收到首期购房款 日内将房屋交付至乙方,房屋交付时,应当将相关费用缴结票据、房门钥匙交付乙方,双方共同对该房屋附属设施设备等具体情况进行验收。
4.4 当房屋具备办理产权证书条件时,甲方应在当日通知乙方,并积极协助乙方办理房屋产权登记。
4.4 甲方不得将房屋转售给他人。
第五条 乙方义务
5.1 乙方应按时足额向甲方支付款项。
第六条 违约责任
6.1 如甲方出现如本合同第四条规定的违约情形或逾期交付、通知的,逾期在 十五日 之内的,甲方应按日向乙方支付合同总价款万分之 一 的 违约金 ,合同继续履行;逾期超过 十五日 或存在其他违约情形的,则乙方有权解除或要求甲方继续履行合同,并要求甲方返还已支付款项,并支付总房款20%的款项作为违约金。如乙方要求甲方继续履行,不影响甲方违约责任的承担。
6.2 如乙方迟延付款,逾期在 十五日 之内,乙方应按日向甲方支付合同总价款万分之 一 的违约金,合同继续履行;逾期超过 十五日 或存在其他违约情形的,则甲方有权解除合同,并要求乙方支付总房款20%的款项作为违约金。
6.3 若因不可抗力、政府政策原因,导致乙方无法买受该房产的,则本协议终止,甲、乙双方另行协商解决。
第七条 其他
7.1 甲方及其 继承人 对本协议明知且无异议,如甲方出现意外如丧失民事行为能力、死亡的,不影响本协议的履行。
7.2 本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字或盖章之日其生效。
7.3 如在履约过程中发生争议,双方应积极协商,协商不成的,房屋所在地法院有权 管辖 。
7.4 未尽事宜,双方可另行签订补充协议,经签字或盖章后与本协议效力等同。
7.5 以上协议,若有涂改,须由涂改人捺手印,否则不发生效力。
甲方:
签订时间:
签订地点:
乙方:
签订时间:
签订地点:
【第4篇】办理房产证申请书
________县建设局:
我五户(xxx、xx、xx、xx、xxx)在________________厂a3、a4号宗地合建住宅楼,该宗地面积为154平方米。该工程于________年____月竣工,现要求贵局办理房产许可证。
特此申请
申请人:xxx、xx、xx、xx、xxx
________年____月____日
【第5篇】办理房产证委托书模板
委托人:性别:出生日期:
身份证编号:暂住证号:
住址:
被委托人:性别:出生日期:
身份证编号:暂住证号:
住址:
委托原因及事项:
本人_________准备购买______________________________房屋(房产证号为:_____________),现因本人工作繁忙,不能亲自办理相关手续,特委托____________作为我的合法代理人全权代表我办理如下事项:
1:代为办理该房产立契过户,税务登记及与之相关的一切手续
2:代为领取房产证
3:代为签署与交易有关的合同文件等
4:代为办理银行放款手续及贷款资金的划转,解冻等与之相关的一切手续
对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,承担相应的法律责任。
委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止
委托人有转委托权
委托人:
年月日
【第6篇】延期办理房产证民事起诉状
原告:__________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住_________________,电话:______________。
被告:__________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住_________________,电话:______________。
诉讼请求:
1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;
2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金;
3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由:
原、被告双方于__________年__________月__________日签订《商品房买卖合同》,合同约定被告应当于__________年__________月__________日之前为原告办理房屋所有权证。然而直到__________年__________月__________日过后六个月,被告仍然未为原告办理房屋所有权证。经原告多次催告,被告仍以各种理由推脱其责任,被告的行为严重损害的了原告的利益。
为此,原告为维护自身合法利益,特向人民法院提起诉讼,望贵院支持原告的诉讼请求。
此致
__________人民法院
具状人:_________________
【第7篇】迟延办理房产证违约金起诉状
原告:______________,男女,_____族,_____________年__________月__________日出生,地址:_____________,身份证号:_________________。
被告:_________________嘉粤集团有限公司,地址:_________________湛江市开发区绿华路20号汇景名都3号楼2层4号商铺,法定代表人;朱兴明,电话:_________________3393988。
(一)诉讼请求:_________________
1、判令被告立即为原告办理湛江市开发区人民大道中20号汇景豪庭_____号楼__________房的《房地产权证》;
2、判令被告按照原告已付购房款总额开具发票;
3、判令被告支付逾期办理上述房屋房地产权证的违约金_____________元(按已付房价款的1.0%计算);
4、本案的全部诉讼费由被告承担。
(二)事实与理由:_________________
_____________年__________月__________日,原、被告签订了《商品房买卖合同》,合同编号:_________________湛房商no.________________,双方约定,被告将湛江市开发区人民大道中20号汇景豪庭_____号楼__________房售予原告,该房建筑面积_______________平方米,成交总价________________元。合同签订后,原告已于_____________年__________月__________日向被告交付了首期房款_____________元,于_____________年__________月__________日办理了银行按揭,支付了余款_____________元,但被告未开具相应的发票。
被告在_____________年__________月__________日向原告交付了上述房屋,合同约定被告在房屋交付使用后365日内,为原告办理房地产权证,现距交付房屋日起已超过365日,但被告至今迟迟未为原告办理房地产权证,所以,原告诉请法院判令被告立即为原告办理该房屋的房地产权证,并按照合同第十五条约定,逾期办理的,被告按已付房款的1.0%向原告支付违约金,原告已付房款为________________元,则违约金为_____________元。
鉴于上述理由,原告为维护其合法权益,现特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定,向贵院提起诉讼,望判如所请。
【第8篇】未办理房产证房屋买卖合同
2023未办理房产证房屋买卖甲方:__________________________
乙方:__________________________
丙方:__________________________
甲、乙、丙三方经协商一致,就乙方向甲方购买房屋一事,达成如下协议:
一、房屋概况出卖房屋坐落于_______市_______路_______号,建筑面积约_______平方米,该房屋未办理房产证、契证、土地证。
甲方以该房屋为抵押,在______________银行_____________支行办理了按揭贷款(详见房屋购买合同及贷款合同)
二、甲方现同意将该房屋卖给乙方,转让价格暂定为_______万元,在甲方做出房产证和契证后,在乙方总出价_______万元(包括转让价和所有其他费用)的范围内对转让价作适当调整。
三、甲、乙双方委托丙方代为办理房屋买卖。
双方各向丙方支付买卖定金_______万元。
四、在甲方办好产权证和契证后,三方与工行之江支行签定监督支付协议书,乙方按该协议书的约定,将相应款项支付给银行。
五、甲方保证在_______年_______月_______日之前办好土地证。
六、在甲方办好土地证后,丙方代为办理房屋过户手续,乙方到工行之江之行办理房屋转按揭贷款手续。
七、在甲方办好契证和产权证后,
(1)甲、乙双方办理房屋交接手续,自乙方与承租人签定新的租赁合同之日起,租金由乙方收取,甲方向乙方移交原租赁合同押金_______元,并向乙方支付已收取的租金(2)甲方将押金_______元及已收取的租金7万元于新租赁合同签定之日交付给丙方,在双方结算后由丙方支付给乙方。
八、甲方保证新的房屋租赁合同的租金为_______万元,否则,甲方将返还乙方转让款_______万元。
九、税费
1.该房屋交易的税费由甲乙双方各自承担。
本协议签订后,甲方预付代理方税费_______元,乙方预付代理方税费_______元,交易完成后按实际结算。
2.交易完成后,甲方交付代理方_______元服务费。
乙方交付代理方_______元服务费。
十、甲乙双方及代理方责任1.甲方确保房源可靠、手续合法;并提供交易所需的相关证明资料和原房屋承租人放弃该房屋的优先购买权的书面声明。
2.乙方应按协议履行责任,并提供交易所需的相关证明资料。
3.代理方确保在_______年_______月_______日前交付乙方《房屋所有权证》,土地证在领取房屋所有权证、契证_______个工作日后交付乙方。
十一、违约责任1.乙方违约,已交付的定金不予退还。
该定金在扣除代理费_______元后归甲方所有。
如甲方违约,甲方应赔偿乙方_______元,赔偿代理方代理费元。
乙方已交付的定金元由代理方负责退还乙方。
2.在签订《杭州市房屋转让合同》后出现的违约责任由违约方承担。
十二、本协议一式三份,甲乙双方和代理方各执一份。
甲方:__________________联系电话:______________
乙方:__________________联系电话:______________
丙方:__________________联系电话:______________
【第9篇】迟延办理房产证违约金起诉状简易
原告:___________________,男,汉族,____年_月_日出生,住______________电话:_______________________
被告:__________________________公司地址:______________________________
法定代表人:______________________电话:_______________________
诉讼请求:_________________
1、判决被告向原告支付逾期办理房屋权属证书的违约金人民币_______元;
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:_________________
____年_月_日,原告与被告签订《商品房买卖合同》购买被告开发建设的“_____”第_幛_层___号房。合同约定____年_月_日前交房,于交房后___日内办理栋产权证,取得栋产权证后__日内办理房屋所有权证及土地使用权证。即被告应当于____年_月_日前为原告所购房屋办理房屋所有权证书。但直至____年_月_日,原告才取得房屋所有权证书。……
该文章免费阅读,以下是该文章的全部内容:_________________
原告:___________________,男,汉族,____年_月_日出生,住______________电话:_______________________
被告:__________________________公司地址:______________________________
法定代表人:______________________电话:_______________________
诉讼请求:_________________
1、判决被告向原告支付逾期办理房屋权属证书的违约金人民币_______元;
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:_________________
____年_月_日,原告与被告签订《商品房买卖合同》购买被告开发建设的“_____”第_幛_层___号房。合同约定____年_月_日前交房,于交房后___日内办理栋产权证,取得栋产权证后__日内办理房屋所有权证及土地使用权证。即被告应当于____年_月_日前为原告所购房屋办理房屋所有权证书。但直至____年_月_日,原告才取得房屋所有权证书。
根据合同约定及法律规定,被告的行为已构成违约,应支付原告违约金。因此,特向贵院起诉,请求依法维护原告的合法权益。
此致
__市__区人民法院
具状人:_________________