【导语】地下工程合同怎么写才规范?本文根据受用户欢迎程度整理了15篇优质的地下工程合同范文,都是标准的书写参考模板,便于您一一对比,找到符合自己需求的范本。以下是15篇地下工程合同范文,希望您能喜欢。
- 目录
-
第1篇地下室工程施工合同 第2篇地下室建设工程合同 第3篇地下给排水管网安装分包工程治安防火合同 第4篇地下车库照明改造工程合同 第5篇建筑工程地下室施工合同 第6篇楼地下室加固工程合同范本专业版 第7篇地下室建筑工程施工合同书 第8篇楼地下室加固工程合同xx版 第9篇防空地下室人防工程合同 第10篇塔楼及地下室水电工程安装合同 第11篇地下工程盾构机租赁服务合同 第12篇楼地下室加固工程合同 第13篇地下给排水管网安装分包工程安全管理合同 第14篇2023年地下室防水工程承包合同书 第15篇地下室基础建筑工程施工合同书
【第1篇】地下室工程施工合同
2023地下室工程施工发包单位(甲方):_________________
承包人:(乙方):_________________
根据《中华人民共和国民法典》和建设安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第1条:工程概况1.
1、工程名称:工程地点:工程内容:含如下内容:地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。
工程总价:按下室占地面积_______元(此价格含不可考虑的因素,没有任何价格调差)。
工期:
第2条:合同使用标准和法律2.
1、合同使用标准:2.2、适用法律:《中华人民共和国民法典》和建设安装工程承包合同条例
第3条:甲方工作
3.1公布工地各项管理制度,对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促,监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。
3.2按照合同条款按时按量支付工程款。
3.3如乙方不服从甲方指挥,不能按时完成甲方规定的施工任务,或发生重大失误导致工程停工,甲方有权终止合同。
对造成甲方经济损失的,由乙方负责赔偿。
3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度,做好安全设防。
3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。
乙方不服从甲方现场施工员的安排,不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的,甲方有权另行安排人员完成,造成的一切费用均由乙方负责,对消极对待、屡教不改的,甲方有权终止协议;中途退场的,甲方有权不付任何工资费用。
第4条:乙方工作
4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作,至该工作内容全部完成为止,
4.2乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除,标高测量中乙方必须派人员配合,严禁用炮机凿除,人工破除过程中不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。
预留钢筋必须按甲方的要求所预留。
破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑,并掩埋在车库底板以下。
4.3
前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工,施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员,如进度达不到要求,甲方有权终止合同,并按完成的50%结算。
4.4
乙方进场后,甲方负责提供住宿及生活水电,乙方自带破桩工具(包括空压机)。
在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合,确保施工进度以保证工程的如期完成。
乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。
另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。
第5条:工程款工程款支付金额和时间:按地下室后浇带分成六块,每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清,甲方违约的责任:甲方不按期付款,乙方有权停工,甲方应承担乙方停工期间的一切损失。
乙方所收的工程款不含任何税金,乙方只提供收款收据。
第6条:合同的生效与终止合同签字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。
第7条:合同份数:甲乙双方各执2份。
第8条:合同款未尽事宜,经双方协商后,用补充协议补充或协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
【第2篇】地下室建设工程合同
2023地下室建设工程发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
经甲乙双方就 有关事项进行协商,达成如下协议,特订此本协议,甲乙双方共同遵照执行:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、承包范围:按工程施工图纸设计的工程量和要求施工,承包方式:包工包料。
五、合同价款和付款方式及时间:
1、合同价款:人民币(大写)
2、财政拨款为 元,竣工结算价超出财政拨款部分的金额由工程受益方自筹解决。
3、付款方式及时间:甲方支付的工程款以银行转帐方式汇转入乙方的银行账户,付款时间:竣工验收合格后10天内一次性按结算价付清工程款。
六、工期:本工程开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日,历时 天(日历天)。若遇雨天和不可抗拒的因素及甲方原因相应顺延。
七、甲方工作:
1、负责办通一切施工手续,并提供红线位置定点给乙方施工。
2、向乙方进行技术交底。
3、无偿提供施工所需水、电,并保证施工期间的需要。
4、按协议约定时间支付工程款。
八、乙方工作:
1、按有关规定要求,组织施工人员和施工机械进场施工。
2、按工程技术标准和规范进行施工,并接受甲方派出的工程师及其委托人员的检查,检查中发现不符合质量要求的,所造成的一切费用由乙方负责。
3、按安全生产要求做好安全施工和文明施工工作。在施工过程中发生的一切安全事故造成的一切经济损失由乙方承担责任。
九、违约责任:
1、甲方不按合同协议约定履行自己的各项义务,不按时支付工程款及其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
2、乙方施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
十、甲方工地代表为 同志,乙方工地代表为 同志,双方工地代表责任有关工程问题的签证和理顺工作。
十一、本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协议,作为协议附件,并具有同等的法律效力。
十二、本协议一式六份,甲方执四份、乙方执二份。双方签字盖章后生效。
建设单位(章): 施工单位:(章)
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
开户银行:
银行帐号:
合同签订地点:
合同签订日期: 年 月 日
【第3篇】地下给排水管网安装分包工程治安防火合同
总包单位:________________(以下简称甲方)
分包单位:________________(以下简称乙方)
甲方将本工程项目分包给乙方施工,为了共同做好施工(加工)现场的治安、保卫、防火工作,根据上级主管部门的有关规定,明确双方的治安防火责任,确保本工程顺利完成,甲乙双方在签订本工程项目分包合同的同时签订本协议。以资共同遵照履行。
一、工程概况
1.工程名称:________________
2.工程地址:________________
3.分包范围:鼓风机站区域内的钢结构安装等工程项目(具体工程项目以甲方提供的施工图全部图示实物量为分包范围)。
4.分包方式:本工程项目采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、竣工结算的分包方式。
二、工程期限
从____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
三、双方责任
1.甲方的职责:
(1)负责乙方进场前的法制教育和“六防”安全教育;乙方需进入要害、防火重点部位施工作业时,还必须进行专门审查、专项交底。
(2)负责乙方进场人数的核定和办理进场证的审核、确认;需要进入生产要害部位的,还应督促乙方办理相关证件。
(3)督促乙方落实专人负责内部治安、保卫、消防工作,审核确认乙方治安、保卫、防火措施,审批乙方的动火作业。
(4)负责乙方在施工作业期间执行治安、保卫、防火安全措施的巡视检查;对措施不落实,通知整改,对隐患严重的责令停止施工作业。
(5)配合有关部门对乙方人员因违反各规章制度而引起的各类事故、案件的查处。
2.乙方的责任:
(1)进入施工(加工)现场之前,必须将施工人员花名册(包括性别,年龄、藉贯、文化程度、身份证号,务工证号、寄住证号及有关证明合法身份证件的复印件)提交甲方备查。
(2)必须向甲方提交施工人员住址、电话、治安责任人和专兼职保卫人员名单;并建立相应的治保及义务消防队组织和管理制度等。
(3)施工(加工)现场严禁用易燃物搭建工棚、使用电炉、电取暖器等违禁电器,禁止在工棚内乱接乱拉电源和使用____w以上的灯泡。
(4)施工(加工)现场严禁乱堆、乱放易燃易爆物品;施工作业动火时,需办理动火手续,严禁无证动火、违章动火。
(5)严格遵守治安保卫规定,禁止聚众闹事、打架斗殴、酗酒、赌博、看黄、吸毒、偷盗公私财物等不法行为。
(6)施工(加工)现场的机具、材料必须采取可靠的防盗措施,必要时应派人看守。物资出场需办理物资出场证明,方可出场;人员、车辆按甲方规定办证,不得无证和冒证进场。
(7)签订本协议同时,必须按施工作业人员数向甲方交纳治安保证金:________元(____人以下交____元,____人以上交____元,____人以上交____元,____人以上交____元);工程完工后,扣除上缴治安管理费后,其余全部退还。
(8)配合甲方对乙方人员因违反各类规章制度而引起的各类事故、案件调查处理。
四、经济处罚
1.违反甲方或建设单位厂规、厂纪____人次以上扣治安保证金____%,____人次以上者扣治安保证金____%,____人次以上或造成严重后果的,扣除____%治安保证金。
2.受到公安机关治安处罚一人次扣治安保证金50%,两人次扣除全部治安保证金。
3.属违法犯罪被判刑一人次扣除全部治安保证金。
4.受经济处罚,治安保证金不足支付的由工程款项中扣除。
五、本协议只适用本工程项目,新包工程项目需重新办理。
六、本协议一式四份,甲方执二份,乙方执二份。
七、本协议经双方代表签字、单位盖章后,作为本工程项目分包合同的附件同日生效,至本工程项目分包合同履行完毕即失效。
承包单位:____________ 分包单位:____________
单位地址:____________ 单位地址:____________
代表人:______________ 代表人:______________
电话号码:____________ 电话号码:____________
签订日期:____________
【第4篇】地下车库照明改造工程合同
2023地下车库照明改造工程甲方:_______________________ (以下简称“甲方”)
法定代表人:_______________________
住所:_______________________
联系电话:_______________________
乙方:_______________________ (以下简称“乙方”)
法定代表人:_______________________
住所:_______________________
联系电话:_______________________
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方为甲方位于 的项目(以下简称:本项目)进行地下停车场节能改造工程事宜,经协商一致订立本合同。
第一条 工作范围及承包方式
1.1乙方应按附件一:照明改造方案及报价、附件二:施工图纸及说明及甲方要求完成本项目地下停车场节能改造工程(以下简称“本工程”),工程内容包括:
1.1.1 改善地下车场整体照明效果,在不增加原有功耗的基础上,以高效节电的led地库专用日光灯,代替上面的三基色日光灯,提高光效;
1.1.2对部分车位灯和连道灯布局进行调整;
1.1.3 本工程产生垃圾的清理,场地回复原状。
1.1.4乙方有义务配合甲方申报本项目及其他项目相关节能奖励资金。
1.2 上述各项不应被视为巨细无遗,乙方作为有经验的乙方务求达到熟悉工作范围,并向甲方提出合理建议,因此调整工作范围的,甲方无需增加支付费用。
1.3承包方式:包工、包料、包安装、包总价。
第二条 合同价款及付款方式
2.1 合同价款
2.1.1合同总价款为人民币 万元整(小写:¥ 元),具体构成详见“附件一:照明改造方案及造价”。本价款为固定包干价款,结算时不作调整。
2.1.2本合同为固定总价合同,该固定总价包括乙方按本合同约定完成全部工作内容的价格,包括但不限于:制作费、材料费、人工费、通讯费、资料费、修改费、运输费、装卸费、存储费、保险费、工资或津贴、电力费、管理费、法律规定乙方应付的税金和其他费用、利润以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等费用。乙方完成本合同约定全部义务必须发生的所有费用均已包含在该固定总价中,乙方不得再就前述范围内任何一项的支付向甲方提出任何要求。该固定总价已考虑所有风险因素,其不因任何工资、保险、政府政策性收费、汇率等变动或任何政府调价文件等变动而调整。
2.2 付款方式
2.2.1本合同签订之日起15个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的50%作为预付款;乙方按时按量按质完成本合同项下约定的改造工程,且经甲方验收合格后,乙方按本合同“附件三:工程验收单”的规定,办理结算手续,乙方办理完毕全部结算手续后3个工作日内,乙方向甲方支付合同总价款的5%作为工程质量保修金,甲方收到乙方支付的工程质量保修金后10个工作日内向乙方支付至合同结算价款的100%。
2.2.2工程质量保修金在本工程质量保修期满后,经甲方确认如无质量异议及扣除因其未履行保修义务而依据本合同应支付给甲方的违约金(如有)后10个工作日内,由甲方不计利息地向乙方支付剩余质量保修金。
2.2.3甲方付款前,乙方须向甲方提供真实合法有效的税务发票。若乙方不提供相应发票,甲方有权拒绝支付该笔款项且不承担任何违约责任。若乙方提供的发票为假发票的,甲方有权扣除乙方该假发票记载金额的55%款项,并且由乙方承担甲方由此造成的一切直接损失及间接损失。同时,乙方不得因此而停止工作。
第三条 工期
3.1 乙方应于本合同签订后30个日历天内完成本工程事项并向甲方交付且通过甲方验收,前述工期有变化的,以甲方通知为准。
3.2上述工期(包括各重要节点工期)已考虑政府政治性会议或其他事件(如高考、运动会、重大节假日)等因素,为不变期限。工期如有变更,以双方形成的书面文件为准,乙方不得以任何理由拖延施工期限。
第四条 施工地点、质量要求
4.1 施工地点: 。
4.2 验收方式
4.2.1甲方应对乙方交付的关于本合同约定1.1条相关工程内容进行验收,如甲方经质量验收发现乙方交付的改造效果与甲方要求不一致或达不到甲方所追求的效果,乙方应按甲方要求免费重新施工直至达到甲方要求为止。
4.2.2 本工程全部竣工且经甲方验收合格并书面确认。
4.3本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》 (gb50210-2001)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gb50300-2001)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。工程质量为合格,合格的标准是本工程通过甲方的验收。
4.4乙方保证所提供工程材料质量满足施工图纸要求,并达到国家标准及行业标准,并与封样(如有)完全一致。由于乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
4.5本工程任何部分工程质量在甲方第一次验收达不到合格标准时,乙方应认真整改,整改两次仍达不到合同约定的工程质量标准,乙方向甲方支付相应工程造价1倍的违约金,并承担由此而引致的工期延误和其他经济损失。除上述约定外,乙方仍需整改有关工程直至验收合格。乙方返工的全部费用由乙方负担,甲方不再另行支付,包括但不限于机械费、人工费、材料费等。
4.6本工程竣工后3日内,乙方向甲方提交完整的竣工资料(其中至少应当包括竣工图6份,电子版竣工图1份、操作说明,产品本身的产地证明、合格证书、使用说明、技术指标等详细技术资料),甲方自接到验收通知7日内组织验收工作,甲方验收合格后与乙方办理验收、移交手续。
第五条 甲乙双方的权利及义务
5.1甲方权利义务
5.1.1甲方有义务明确工程内容,并为乙方施工工作提供必要的配合。
5.1.2 甲方应及时对乙方交付的本工程改造效果进行验收。
5.1.3甲方有权对乙方的维修工作进行监督检查,如发现问题甲方有权要求乙方进行限期整改。如整改仍不合格的,则视为乙方违约,甲方有权单方面终止本合同,甲方无需支付合同价款并无需对乙方给予任何赔偿,同时乙方还须对由此给甲方造成的损失进行赔偿。
5.1.4按合同约定支付合同价款。
5.2乙方权利义务
5.2.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方、监理审定。乙方应保证本工程改造效果与甲方要求一致,若经甲方验收后发现与甲方要求效果不一致的,乙方负责免费修改或重做。
5.2.2乙方应遵守安全施工等有关管理规定,严格按照安全标准组织开展本工程维修改造等全部工作,全面负责安全保卫,有效消除事故隐患。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
5.2.3乙方必须按示范工程的标准进行维修服务,保证质量、工期和现场卫生。乙方应根据工程需要,采取警示牌、围栏等安全防护设施,并承担由此发生的费用。
5.2.4乙方应在实施改造工作前事先通知甲方,并到甲方项目报到后方可开展工作。乙方工作人员在实施改造工作时应着其单位统一规定之工服,并携带相关有效证件。乙方现场施工人员必须根据国家及行业要求具备相应的资质。乙方应对现场秩序、人员的安全自费采取包括购买保险一切合理的预防措施。
5.2.5乙方人员应接受甲方的监督、检查,服从甲方的管理、安排和调动。乙方负责选派责任心强、专业技术精的人员承担本工程服务工作,并对其选派的人员负责,做好必要的安全防范工作;对于甲方认为不合格的工作人员,乙方应无条件更换。
5.2.6在乙方施工场地中出现的安全事故或发生或可能发生相关赔偿、补偿请求、处罚,乙方须承担由此产生的一切费用和责任。
5.2.7在施工过程中或本工程竣工后,如因乙方工程质量或施工质量问题给第三人造成人身伤害、财产损失的,乙方应当承担赔偿责任。如甲方先行赔付的,甲方有权就承担赔偿责任的数额向乙方追偿。
5.2.8乙方应保质、保量、按时完成本工程改造工作并交付给甲方。本工程改造工作完成并投入正常使用后,如甲方发现本工程改造内容或效果仍存在质量问题的,乙方须在接到甲方通知后在72小时内给予免费补修或更换,因此产生的一切费用,由乙方自行承担。乙方未能按甲方要求时间修复完成的,甲方有权委托第三方代为履行,由此产生的费用甲方有权向乙方追偿。
5.2.9乙方应自行完成本合同约定的施工工作,不得以任何形式分包、转包本合同项下工作;严禁乙方以甲方的名义从事经营活动。
5.2.10乙方应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工时如发生任何意外事故,乙方必须承担全部经济及法律责任;甲方对乙方现场工作人员的工作事故及人身、财产安全不负有任何责任。
5.2.11遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、清洁卫生等各项工作,按规定办理有关手续,并承担由此发生的一切费用。对现场交通和施工噪音及现场秩序、人员的安全、工程保护、环境保护负责,应始终自费采取一切合理的预防措施,防止本工程发生任何违反国家及工程所在地政府有关规定的行为,并保护工程周围居民和公众及其财产不受上述行为的危害。若发生或可能发生相关赔偿、补偿请求、处罚,乙方须承担由此产生的一切费用和责任。
5.2.12已竣工工程未交付甲方之前,乙方须提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护,无论任何原因造成的本工程及原有建筑物及附属设施损坏、污染,均由乙方自费加以修复和清洁。相关费用已包含在合同价款中。
5.2.13工程竣工验收后当日内乙方负责将现场清理完毕(包括余土、建筑材料、垃圾、生产和生活临时设施拆除)。
5.2.14乙方在施工过程中,必须遵守甲方制定的物业管理规定;参加施工的工作人员必须遵守甲方的相应规章制度,如有违反者,须按甲方的规定处理;未经甲方批准,乙方人员不得擅自进入非乙方工作区域。
5.2.15乙方应爱护本项目建筑物及园区内各种设施(包括周围建筑物、设备管线及古树名木等),如因乙方人员失误或违反操作规程给甲方或第三方造成损失或发生人员伤亡事故的,应由乙方承担全部法律责任。
5.2.16乙方委派的施工人员属于乙方员工,乙方应与其签订劳动合同并妥善处理好劳动关系;否则由此所引起的一切纠纷与甲方无关,且不得因此影响本项目的施工工作。
5.2.17施工中未经甲方和建设单位同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5.3双方驻场代表
5.3.1 甲方代表:。代表甲方行使施工现场管理的权利。双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件、甲方的指令、通知和会议纪要,工程施工中有关的信件、通知必须经甲方代表签字确认。如没有甲方代表签字确认,视为无效。
5.3.2 乙方代表:。负责工程现场相关工作,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。未经甲方同意,乙方不得更换乙方代表。甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的代表,乙方应在7日内予以更换。
第六条 违约责任
6.1 如乙方未按时完成本工程改造工作并向甲方交付,每逾期1日,乙方须向甲方支付元的逾期违约金;逾期30日以上的,甲方有权解除本合同;如甲方解除本合同,乙方还应向甲方支付相当于合同价款20%的违约金。
6.2如本工程完成效果与甲方要求不一致,且经乙方调换或整改后仍不能满足本合同约定及甲方要求的,甲方有权解除本合同,并且乙方应向甲方支付相当于合同价款20%的违约金。
在按合同约定工程完成时,甲乙双方必须共同检查本合同项下工作范围内的各项设施设备,以确认现有设施设备的完好与正常运行;如发现设施设备是由于乙方施工引致的损坏或不正常运行等情况,乙方应在本合同有效期届满之日起15日内完成损坏设施设备的维修工作,否则甲方有权要求乙方承担赔偿责任。
6.3乙方违反本合同约定,在本工程中出现安全事故或造成第三人人身伤害、财产损失的,乙方除向受害人承担赔偿责任外,还应向甲方支付相当于合同价款20%的违约金。
6.4如乙方违反本合同约定的成品保护义务,应在甲方限定的时间内对损坏部分进行修复。如乙方逾期修复的,执行第6.1款约定。如乙方未履行成品保护义务导致总包工程延期竣工的,应向甲方承担合同总价20%的违约金。如该等违约金不足以弥补甲方损失的,甲方保留进一步追索的权利。
6.5乙方未经甲方书面同意,不得将本工程进行转包,并不得将本工程的任何部分分包,否则甲方有权解除本合同。
6.6无论本合同因何种原因解除,或合同虽未解除,但甲方指令乙方撤场,乙方都应妥善做好已完工程和已到货货物的保护和移交给后续施工单位的工作,按甲方要求的时间将自有机械设备和人员撤出施工场地,并将与工程相关的所有文件、图纸、资料、数据、程序移交给甲方或后续施工单位,并进行技术交底,以满足后续施工需要。乙方承诺放弃对本工程的留置权,绝对不发生以占用、留置工程,滞留施工场地的方法拖延撤场、干扰甲方的继续施工建设。乙方违反上述约定的,导致甲方遭受任何工期或经济损失(包括直接损失、间接损失、与第三人签署合约所发生的损失),乙方均应负责赔偿。若乙方未按约定完成撤场的,应承担相当于逾期完工的违约责任,执行本合同第6.1款约定。如该等违约金不足以弥补甲方损失的,甲方保留进一步追索的权利。
6.7乙方使用的所有工料的名称、品牌、产地、型号、技术指标等需和报价单(详见附件一)一致,必须保证为原厂正品,否则需向甲方按本合同约定的工程总价双倍进行赔偿。
6.8如甲方未按时向乙方支付合同价款,需按人民银行公布的同期银行存款利率向乙方支付利息。
6.9 因乙方违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等,甲方均有权在任何一次付款中直接予以扣除,不足部分有权向乙方追偿。
第七条 质量保修期
7.1本合同项下维修工程质保期为三年。自甲方对维修工程进行验收合格之日起计算。乙方按工程质量保证书(格式及内容详见附件四:工程质量保修书)的约定,严格履行保修责任。
7.2如乙方未在质量保修期内到场维修或维修质量不合格或维修后仍无法正常使用,甲方有权自行或委托第三方进行维修。乙方未及时响应甲的维修要求的,甲有权因此从乙方的质量保修金中扣除维修费两倍金额的费用。质量保修金不足以支付该维修费用的或因乙方未履行维保义务导致甲方损失的,甲方有权继续向乙方追索上述损失。甲方自行维修或第三方维修行为不能免除乙方的质量保修责任,乙方仍应继续对本工程承担保修责任。
第八条 有关安全生产和防火的约定
8.1施工图或做法说明,应符合《中华人民共和国和消防条例》和有关防火设计规范。
8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国和消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.3由于甲方和建设单位确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程、消防重要条例和防火设计规范,乙方应积极提醒甲方并在与甲方的配合下修改相关内容。
8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发一切经济损失。
第九条 不可抗力
9.1 本合同项下的不可抗力是指有关政府部门已出具证明文件确认为不可抗力的情况,该情况为法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
9.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方,并于事故发生后7天内将有关政府部门出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故影响持续30天以上,双方应通过友好协商解决合同履行事宜。
9.3 若在发生不可抗力前,一方已出现逾期履行合同情形的,该方不得引用不可抗力条款免责。
第十条 通知及送达
10.1本合同项下的通知应以书面形式发出。合同双方均应按合同抬头部分的地址向对方发送书面通知。任何一方改变通讯地址及通讯方式,应在改变后的72小时内通知对方。如未接到对方的改变通知,则发往上述地址的通知在下款规定的时间后即应视为已送达。
10.2如以专人手递交方式送达,以收件人接收通知时为送达时间,如通过传真方式送达,则以发出时间为送达时间;若以邮寄方式(含特快专递)送达,并且邮资已付,则在邮寄后的第3个工作日为送达时间。
第十一条 其他
11.1 保密:双方均对对方提供的技术信息、资料等承担保密义务,不论本合同是否变更、解除、终止,不得泄漏或者不正当的使用上述技术信息、资料。
11.2 争议解决:本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决,协商不成的,甲乙双方均有权向合同签订地人民法院起诉。
11.3 附件:本合同附件系本合同不可分割的一部分,与本合同正文具有同等法律效力。
11.4 生效:本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
11.5 文本:本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等的法律效力。
(以下无正文)
附件:
附件一:照明改造方案及造价 (共8页)
附件二:施工图纸及说明 (共5页)
附件三:工程验收单 (共2页)
附件四:工程质量保修书 (共6页)
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人或授权代表: 法定代表人或授权代表:
年 月 日 年 月 日
【第5篇】建筑工程地下室施工合同
2023建筑工程地下室施工发包单位(甲方):_________________承包人:(乙方):_________________
根据建设安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第1条:工程概况1.1、工程名称:_________________工程地点:__________________________________
工程内容:含如下内容:地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。工程总价:按下室占地面积_______元(此价格含不可考虑的因素,没有任何价格调差)。工期:
第2条:合同使用标准和法律
2.1、合同使用标准:______________
2.2、适用法律:
第3条:甲方工作
3.1公布工地各项管理制度,对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促,监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。
3.2按照合同条款按时按量支付工程款。3.3如乙方不服从甲方指挥,不能按时完成甲方规定的施工任务,或发生重大失误导致工程停工,甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的,由乙方负责赔偿。
3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度,做好安全设防。
3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排,不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的,甲方有权另行安排人员完成,造成的一切费用均由乙方负责,对消极对待、屡教不改的,甲方有权终止协议;中途退场的,甲方有权不付任何工资费用。
第4条:乙方工作
4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作,至该工作内容全部完成为止,
4.2
乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除,标高测量中乙方必须派人员配合,严禁用炮机凿除,人工破除过程中不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑,并掩埋在车库底板以下。
4.3
前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工,施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员,如进度达不到要求,甲方有权终止合同,并按完成的50%结算。
4.4
乙方进场后,甲方负责提供住宿及生活水电,乙方自带破桩工具(包括空压机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合,确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。
第5条:工程款工程款支付金额和时间:按地下室后浇带分成六块,每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清,甲方违约的责任:甲方不按期付款,乙方有权停工,甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金,乙方只提供收款收据。
第6条:合同的生效与终止合同签字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。
第7条:合同份数:甲乙双方各执2份。
第8条:合同款未尽事宜,经双方协商后,用补充协议补充或协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
【第6篇】楼地下室加固工程合同范本专业版
发包人 :(以下简称“甲方”)
承包人 :(以下简称“乙方”)
根据《中华人民共和国 建筑法 》《 民法典 》及《建筑安装 工程承包合同 条例》,结合____市有关文件规定以及本工程具体情况,为明确_____地下室外墙注浆加固工程内容和双方的责、权、利关系,经双方充分协商一致,签订本合同。
一、承包范围和工程内容
项目名称:
单位:
暂定工程量:
工作内容:
二、 工期 要求
开工日期:____年___月____日(开工日期以甲方项目部通知为准);
竣工日期:____年___月____日;
总工期:_____天。
三、承包方式及合同价款
1、承包方式:包人工、包材料、包机械、包辅材、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
2、合同价款:地下室外墙注浆加固:_____元/个。
3、如乙方工程质量、进度达不到要求受到甲方三次 警告 ,甲方有权要求乙方退场,另外组织其他施工队进场施工,乙方已完成的工程量按验收合格数量的70%结算。
四、 工程款 支付
每月按当月完成合格工程量的70%预结算,次月_____日前支付上月工程款,主体工程验收后六个月内付清。甲乙双方办理的中间计量单,仅作为月度支付进度款的依据,不作为最终结算,甲乙双方最终结算在项目部核对完毕后,需经公司审批并加盖公司印章后方可生效。
五、工程质量及 验收 :
必须确保所承接工程一次性验收合格,确保“_______”;无论施工时样板间是否验收,并不免除乙方的责任,“_______”验收前的维修整改乙方须按甲方要求进行,否则甲方有权另行安排并从乙方扣除全部费用。
1、乙方必须严格按国家相关施工验收规范、______市建筑工程实施条例及业主统一要求施工。
2、本工程所用材料必须全部是合格产品。
3、施工第一批原材料进场,经甲方、业主、监理、质检部门确认后,由甲方封样,以备检测,施工过程中所用材料不得低于封样标准。
4、现场必须做样板并检验合格后才能大面积施工,且工程实体不得低于样板标准。
5、乙方必须随时服从业主委托的质量监督站及监理公司的检查,严格按照施工工艺要求、监理公司要求的程序进行施工,并为检查提供便利的条件。当全部工程施工完毕后,乙方书面通知甲方,甲方报请业主方、监理公司和质检站对本工程进行验收。
6、乙方负责提供单项完整的、合格的工程质量验收资料一式三份给甲方,以备整体工程统一验收。
六、环境、职业健康安全生产乙方必须按章操作,并为每个操作工人配备必需的劳动保护用品,确保每个作业人员都能满足职业健康、安全卫生的各项要求,严禁疲劳作业,杜绝安全事故发生。在施工中因乙方本身责任造成的安全事故均由乙方自行负担。
七、文明施工
1、乙方在施工期间,应加强班组内部文明施工教育,搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。生活区必须集中就餐,严禁私开小食堂,一经发现对乙方罚款500元/次。
2、乙方作业层及施工现场、材料堆场的材料堆放必须在甲方指定地点且整齐井然有序。
3、乙方下班前,应将作业层的垃圾运至工地指定地方,不得到处乱扔,否则甲方指派专清理,所用人工从乙方中间支付工程款中加倍扣出。
4、乙方在施工期间,严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
5、乙方必须服从甲方统一管理安排,不得与甲方及其他专业 劳务分包 队伍发生冲突和打架等事件,否则每发生一次,视其情节轻重,罚双方当事人所在班组负责人5000~10000元。
6、乙方必须加强工人的教育、管理工作,严禁偷盗钢筋、钢管、扣件等铁件及电缆电线等贵重物品,如有偷窃一经发现无论金额大小除赔偿损失外均处以乙方2000—5000元罚款。
7、按甲方____方案要求对现场____覆盖并进行维护。
8、甲方根据《______现场文明施工综合考评办法》每旬对乙方进行考评,按85分为合格,如乙方未达到合格要求,低于85分必须限期整改,拒不整改或整改后仍达不到要求者,甲方有权另行派人整改,发生的费用按80元/工日从乙方劳务费中扣除。如乙方在现场发生零星点工按60元/工日结算。
八、甲方责任
1、甲方确保施工场地具备施工条件。
2、甲方应于开工5日前通知乙方,以便乙方做好充分的施工准备。施工过程中及完工后,如甲方需用电焊焊接等其它操作,应做好防范防火措施,否则,由此造成的一切后果均由甲方承担。
3、对乙方进行图纸、施工方案、施工技术、质量安全交底。
九、乙方责任
1、乙方派为施工工地代表,负责处理施工中的一切工作。
2、乙方必须提供产品出厂合格证和经有资质试验检测站检验的材料检验报告,检验费乙方自行承担。乙方承担因质量不合格造成的返工及其他所有费用。
3、及时提供专业施工方案和相关技术资料及管理资料。
4、遵守甲方管理制度,服从甲方生产安排。不得与甲方和第三方人员发生冲突、打架事件,否则给予5000-10000元/次的罚款,并视情节严重给予相应赔偿。
5、如因乙方原因,使本工程未能确保“黄山杯”甲方将按乙方结算金额的5%进行处罚。
十、保修时间及保修注意事项
1、保修责任执行国家相关保修条款及甲方与建设单位合同的相关要求。
2、保修期内,由于乙方材料和施工工艺造成的质量问题,乙方为甲方及时提供免费维修。
3、保修期外乙方负责维修,只收取材料费。
十一、其它
1、解决合同纠纷的方式。发生 争议 ,协商解决;协商不成,起诉法院为:_____市人民法院。
2、本合同自签字盖章之日起生效,待工程竣工验收,付清余款和双方义务履行完后失效。
3、本合同一式____份,甲方_____份、乙方一份,具有同等法律效力。
甲方盖章:
甲方代表:
_______年______月______日
乙方盖章:
乙方代表:
_______年______月______日
【第7篇】地下室建筑工程施工合同书
发包单位(甲方):_________________承包人:(乙方):_________________根据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第1条:工程概况1.1、工程名称:工程地点:工程内容:含如下内容:地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。工程总价:按下室占地面积_______元(此价格含不可考虑的因素,没有任何价格调差)。
第2条:合同使用标准和法律2.1、合同使用标准:2.2、适用法律:中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例
第3条:甲方工作3.1公布工地各项管理制度,对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促,监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。3.2按照合同条款按时按量支付工程款。3.3如乙方不服从甲方指挥,不能按时完成甲方规定的施工任务,或发生重大失误导致工程停工,甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的,由乙方负责赔偿。3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度,做好安全设防。3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排,不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的,甲方有权另行安排人员完成,造成的一切费用均由乙方负责,对消极对待、屡教不改的,甲方有权终止协议;中途退场的,甲方有权不付任何工资费用。
第4条:乙方工作4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作,至该工作内容全部完成为止,4.2
乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除,标高测量中乙方必须派人员配合,严禁用炮机凿除,人工破除过程中不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑,并掩埋在车库底板以下。4.3
前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工,施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员,如进度达不到要求,甲方有权终止合同,并按完成的50%结算。4.4
乙方进场后,甲方负责提供住宿及生活水电,乙方自带破桩工具(包括空压机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合,确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。
第5条:工程款工程款支付金额和时间:按地下室后浇带分成六块,每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清,甲方违约的责任:甲方不按期付款,乙方有权停工,甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金,乙方只提供收款收据。
第6条:合同的生效与终止合同签字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。
第7条:合同份数:甲乙双方各执2份。
第8条:合同款未尽事宜,经双方协商后,用补充协议补充或协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):________
_法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
【第8篇】楼地下室加固工程合同xx版
发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国建筑法》《民法典》及《建筑安装工程承包合同条例》,结合____市有关文件规定以及本工程具体情况,为明确_____地下室外墙注浆加固工程内容和双方的责、权、利关系,经双方充分协商一致,签订本合同。
一、承包范围和工程内容项目名称:单位:暂定工程量:工作内容:
二、工期要求开工日期:________年____月____日(开工日期以甲方项目部通知为准);风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期:________年____月____日;总工期:_____天。
三、承包方式及合同价款
1、承包方式:包人工、包材料、包机械、包辅材、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
2、合同价款:地下室外墙注浆加固:_____元个。
3、如乙方工程质量、进度达不到要求受到甲方三次警告,甲方有权要求乙方退场,另外组织其他施工队进场施工,乙方已完成的工程量按验收合格数量的70%结算。
四、工程款支付每月按当月完成合格工程量的70%预结算,次月____日前支付上月工程款,主体工程验收后六个月内付清。甲乙双方办理的中间计量单,仅作为月度支付进度款的依据,不作为最终结算,甲乙双方最终结算在项目部核对完毕后,需经公司审批并加盖公司印章后方可生效。
五、工程质量及验收:风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。必须确保所承接工程一次性验收合格,确保_______;无论施工时样板间是否验收,并不免除乙方的责任,_______验收前的维修整改乙方须按甲方要求进行,否则甲方有权另行安排并从乙方扣除全部费用。
1、乙方必须严格按国家相关施工验收规范、______市建筑工程实施条例及业主统一要求施工。
2、本工程所用材料必须全部是合格产品。
3、施工第一批原材料进场,经甲方、业主、监理、质检部门确认后,由甲方封样,以备检测,施工过程中所用材料不得低于封样标准。
4、现场必须做样板并检验合格后才能大面积施工,且工程实体不得低于样板标准。
5、乙方必须随时服从业主委托的质量监督站及监理公司的检查,严格按照施工工艺要求、监理公司要求的程序进行施工,并为检查提供便利的条件。当全部工程施工完毕后,乙方书面通知甲方,甲方报请业主方、监理公司和质检站对本工程进行验收。
6、乙方负责提供单项完整的、合格的工程质量验收资料一式三份给甲方,以备整体工程统一验收。
六、环境、职业健康安全生产乙方必须按章操作,并为每个操作工人配备必需的劳动保护用品,确保每个作业人员都能满足职业健康、安全卫生的各项要求,严禁疲劳作业,杜绝安全事故发生。在施工中因乙方本身责任造成的安全事故均由乙方自行负担。
七、文明施工
1、乙方在施工期间,应加强班组内部文明施工教育,搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。生活区必须集中就餐,严禁私开小食堂,一经发现对乙方罚款500元次。
2、乙方作业层及施工现场、材料堆场的材料堆放必须在甲方指定地点且整齐井然有序。
3、乙方下班前,应将作业层的垃圾运至工地指定地方,不得到处乱扔,否则甲方指派专清理,所用人工从乙方中间支付工程款中加倍扣出。
4、乙方在施工期间,严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
5、乙方必须服从甲方统一管理安排,不得与甲方及其他专业劳务分包队伍发生冲突和打架等事件,否则每发生一次,视其情节轻重,罚双方当事人所在班组负责人5000~10000元。
6、乙方必须加强工人的教育、管理工作,严禁偷盗钢筋、钢管、扣件等铁件及电缆电线等贵重物品,如有偷窃一经发现无论金额大小除赔偿损失外均处以乙方5000元罚款。
7、按甲方____方案要求对现场____覆盖并进行维护。
8、甲方根据《______现场文明施工综合考评办法》每旬对乙方进行考评,按85分为合格,如乙方未达到合格要求,低于85分必须限期整改,拒不整改或整改后仍达不到要求者,甲方有权另行派人整改,发生的费用按80元工日从乙方劳务费中扣除。如乙方在现场发生零星点工按60元工日结算。
八、甲方责任
1、甲方确保施工场地具备施工条件。
2、甲方应于开工____日前通知乙方,以便乙方做好充分的施工准备。施工过程中及完工后,如甲方需用电焊焊接等其它操作,应做好防范防火措施,否则,由此造成的一切后果均由甲方承担。
3、对乙方进行图纸、施工方案、施工技术、质量安全交底。
九、乙方责任
1、乙方派为施工工地代表,负责处理施工中的一切工作。
2、乙方必须提供产品出厂合格证和经有资质试验检测站检验的材料检验报告,检验费乙方自行承担。乙方承担因质量不合格造成的返工及其他所有费用。
3、及时提供专业施工方案和相关技术资料及管理资料。
4、遵守甲方管理制度,服从甲方生产安排。不得与甲方和第三方人员发生冲突、打架事件,否则给予5000-10000元次的罚款,并视情节严重给予相应赔偿。
5、如因乙方原因,使本工程未能确保黄山杯甲方将按乙方结算金额的5%进行处罚。
十、保修时间及保修注意事项风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
1、保修责任执行国家相关保修条款及甲方与建设单位合同的相关要求。
2、保修期内,由于乙方材料和施工工艺造成的质量问题,乙方为甲方及时提供维修。
3、保修期外乙方负责维修,只收取材料费。十
一、其它
1、解决合同纠纷的方式。发生争议,协商解决;协商不成,起诉法院为:_____市人民法院。
2、本合同自签字盖章之日起生效,待工程竣工验收,付清余款和双方义务履行完后失效。
3、本合同一式____份,甲方_____份、乙方一份,具有同等法律效力。甲方盖章:甲方代表:________年____月____日乙方盖章:乙方代表:________年____月____日
【第9篇】防空地下室人防工程合同
2023防空地下室人防工程工程名称:
工程地址:
发 包 方:
承 包 方:
签约时间: 年 月 日
签订地点:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工,明确双方的责任和义务,根据《民法典》、《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定,遵循平等、公平、诚信的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同,供甲乙双方共同遵守执行。
第一条 工程概况
工程名称: 。
工程地址:
防护单元 个,防空地下室建筑面积: 平方米,地下 层。
设计单位: 。
人防工程监理单位: 。
第二条 承包范围及内容
乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护(防化)设备 的施工任务,包括各类防护门、防护密闭门、活门、通风设备、滤毒 设备、给(排)水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套管(短管) 及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括:产品加工制作、产 品质量检验检测、运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工 资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备数(质)量、规格与施 工图、标准图相一致(详见防护设备工程量清单),若设计图纸变更产 生防护设备数量或型号规格变化,甲方应向乙方提供当地人防主管 部门审批后的变更设计图纸,工程量增减以批准的变更图纸为准。
第三条 承包方式及工期
本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工,即产品 制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责(安装现 场所需的吊卸机械和支撑固守材料除外)。
本防护设备工程从进场施工之日起计算工期,具体工期根据土建 工程进度确定。
第四条 质量要求
乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护(防化)设备,保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。
乙方出售的产品必须是本定点厂生产的通过检测机构检测合格的产品。乙方除提供产品合格证、维护使用说明书外,还必须提供检测机构出具的产品检测合格报告。预埋件安装完毕后必须经检测机构检测,出具检测合格报告并经当地人防主管部门、建设单位、设计、人防工程监理等单位有关人员验收通过后才能隐蔽。产品安装调试完毕后必须经检测机构检测。出具检测合格报告并经当地人防主管部门验收备案通过后才算工程合格。
产品加工生产质量、预埋件安装质量、设备安装质量都必须达 到合格以上质量标准。
第五条 合同价款及支付方式
合同价以施工图纸和广西人防标准定额站发布的防护设备信息 价为计算依据,按照自治区人防工程防护设备管理有关规定,经甲乙 双方平等协商(或经招投标)构成,本防护设备安装工程合同总价为: 一百 佰 拾 万 仟 佰 拾 元(¥: 元), 其中安装费¥: 元,此合同款不包括第三方安装检测费。工 造价经本合同价为准,实际数量若有变动,须有人防部门批准的设 计变更图纸才能作结算调整。
合同签订后,乙方送达书面请款报告后5个工作日内,甲方支 付合同总价的30%给乙方作为产品或构件的部分进料款。
乙方应在进场安装门框及预埋件的45天前向甲方提出请款申 请,甲方收到乙方书面请款后5个工作日内支付乙方合同总价 的30%给乙方作为门框及预埋件的生产进度款。
乙方应在安装门扇、通风、滤毒等防护(防化)设备的100天 前向甲方提出请款申请,甲方收到乙方书面请款申请后5个工作日内 支付乙方合同总价的30%给乙方作为相关设备的生产进度款。
防护设备安装工程经检测机构检测合格和人防主管部门对人防 工程验收备案通过后的10个工作日内乙方向甲方提出请款申请,甲方 收到乙方书面请款后5个工作日内支付合同总价的10%给乙方结 清本安装工程余款,乙方同时提交防护设备质量保证备案文件资料, 一次性开具正式票据给甲方。
第六条 双方责任及义务
(一)甲方责任及义务
签订合同前,甲方应向乙方提供人防工程施工图纸一套,以便 乙方编制预算报价,合同签订后,甲方应组织设计、监理、乙方相 关单位人员进行图纸技术交底,向乙方提供人防工程土建施工进度计 划,以便乙方结合土建施工进度制定防护设备生产安装计划方案,甲 方在5个工作日内完成对乙方安装施工方案的审核。
甲方委派 为防护设备安装工程项目负责人,联系电话: ,行使合同中约定的“甲方代表”职责,负责施工 期间的施工质量、安全文明、协调管理、负责设备工程的初验、验收 和签证等工作,如项目负责人变动须及时书面通知乙方。
甲方须在绑扎地下室底板钢筋的7天前通知乙方将门框及相关 预埋件运抵施工现场,并疏通工地运输通道,清理平整堆放设备的场 地,协助乙方做好相关准备工作,若因工地不具备进场施工的条件造 成工期延误,责任由甲方承担。
防护(防化)设备及各种构件进场时,甲方应提供塔吊将防护 设备及构件吊卸到指定位置,门框及预埋件安装前,甲方应派技术人 员提供防空地下室的轴线、标高及标高基准点,安装时,甲方应提供 380v、220v两种电源和支撑固定门框所需的钢管或型钢及钢筋,同时 调整好工序流程,优先绑扎或焊接防护门洞处的钢筋,乙方派出足够 的工程技术人员紧跟土建施工进度,及时进行预埋施工,使防护设备 预埋件与土建施工同步进行,确保防护设备预埋件安装质量,若因 现场不具备上述施工条件造成误工,责任由甲方承担。
防护设备预埋件安装完成后,须由委托方提前2天通知检测机 构检测,检测合格并经建设、设计、监理、人防监察等有关人员验收 通过后才能封模隐蔽,若未经检测或验收手续不全就封模、浇灌隐蔽, 造成的返工或工程验收不通过,一切后果和责任由甲方承担。
在隐蔽工程符合验收条件的情况下,甲方收到乙方隐蔽验收申 请后3个工作日内组织有关单位人员验收。
甲方应按施工图在防空地下室顶板预埋吊装门扇所必须的吊 钩,若甲方未安装或安装不符合要求,安装门扇所需的机械由甲方 负责解决。
甲方应在主体封顶前 3 个月通知乙方制作门扇,并在封顶前 30天负责拆除地下室及通道模板和支撑,清理地下室及通道杂物、垃 圾、积水等障碍,保证乙方有足够的施工作业和运输通道,同时通 知乙方提交防护(防化)设备安装施工方案和现场施工需要甲方配合 的技术要求,甲方在 5 个工作日内完成对乙方施工方案的审核,协商 安排施工计划,准备工作全部就绪后,通知乙方进场按合同及施工图 安装所承包的防护(防化)设备。在安装过程中甲方应安排监理、技 术人员、管理人员跟踪监督,安排吊装机械配合乙方构件、设备到位, 若因甲方配合不到位,监管不力造成的安装质量问题,甲方应负相关 责任。
防护设备安装、调试完成后,须由委托方提前2天通知检测机 构检测,出具检测合格报告后才能申请有关部门组织工程验收。
在工程符合验收条件的情况下,甲方应在收到乙方提交的工 程验收申请后10个工作日内组织工程验收,通过人防主管部门验收备 案后按合同约定办理工程款结算。
在施工过程中因甲方责任造成的停工、返工、其材料、机械、 人工等损失均由甲方承担,工期相应顺延。在乙方遵守约定的情况下, 甲方须按本合同约定的付款方式按时足额支付乙方工程进度款。
甲方有责任和义务履行《人民防空法》,严格按施工图及有关 规定建设人防工程,监督乙方将防护设备保质保量的全部安装到位, 督促监理按规定对人防工程履行好监理职责,确保人防工程建设质量 及防护功能,若因甲方重视不够,监管不力造成人防工程质量问题, 由上级人防主管部门追究相关人员责任,触犯法律的追究刑事责任。
(二)乙方责任及义务
乙方必须是广西区内的国家定点厂,具有相应的生产、安装资 质和施工能力,并向甲方出示相关资质证明。
乙方在签订合同前应充分熟悉施工图,发现图纸不能满足规范 和施工要求应及时提出。
乙方委派 为施工负责人,联系电话 ,负 责施工期间的施工质量、安全文明、协调配合和项目管理,参与设备 工程的初验、验收和签证等工作,若施工负责人变动须及时书面通知 甲方。
合同签订后,乙方有义务跟踪掌握土建工程进度,提醒甲方安 装防护设备的时间节点,按合约时间申请工程进度款,告知产品生产 进度,以避免误时误工和耽误安装预埋件的最佳时机。
在合同签订后5天内,乙方应向甲方提交门框及预埋件安装施 工方案,在门扇等防护设备进场安装前30天,乙方应向甲方提交门扇、 滤毒、通风等防护(防化)设备安装施工方案,并提出需要甲方配合 的具体技术要求。
乙方收到甲方工程款后应及时加工生产和按时进场安装,因乙 方原因不能按时交货安装,一切损失和后果由乙方承担。
乙方安装的产品在出厂前必须是通过本厂质检部门和第三方检 测机构检测合格的产品,并向甲方提供检测机构出具的检测合格报告, 乙方对产品生产和安装质量负责,检测机构对检测报告负法律责任。
门框及预埋件安装完成后和防护(防化)设备安装调试完毕后, 乙方应主动配合检测机构检测。隐蔽工程符合验收条件后,乙方须提 前2天通知甲方组织验收。所承包的防护设备安装工程符合验收条件后,乙方应及时通知甲方组织有关单位验收。
乙方在施工过程中应主动配合甲方的施工进度,遵守甲方工地 管理规定,服从统一管理,积极做好协调配合工作,按照相关安全法 规,做到安全文明施工。承担与乙方有关的防火、防盗、防意外事故 等安全责任,若因违反操作规程和有关规定造成的责任事故和损失由 乙方自行负责。
在施工过程中因乙方原因造成的停工、返工,其材料、机械、 人工等损失均由乙方承担,工期不顺延。
防护设备安装工程验收通过后,乙方应向甲方提供工程竣工 备案资料,包括:产品检测合格报告、质量检查记录、变更记录、设备 安装调试记录、安装质量检测合格报告、人防主管部门验收记录等资 料。提供售后服务保障资料。
建立该项目防护设备安装工程的售后服务保障体系和保质期 内的维护保养制度。
第七条 验收依据及标准
本防护设备安装工程以国家人防办颁发的标准图、验收规范为验 收标准,以施工图及有关规定为验收依据,经检测机构检测合格后, 以属地人防主管部门验收备案合格为准。若产品有不合格,属乙方制 作质量责任,乙方负责返工至验收合格为止;若安装不合格,须查明 质量责任原因,属乙方安装责任,由乙方负责返工至验收合格为止,属甲方配合施工责任,由甲方负责返工至合格为止。
第八条 质量保证及售后服务
本防护设备安装工程质量保修期为一年,自属地人防主管部门验 收备案之日算起,质保期内乙方负责无偿提供一切正常使用情况下损 坏的设备和零(部)件,并进行正常的维护保养,保修到期时,乙方 将工程设备档案及维护保养资料移交给甲方,由甲方移交给使用单位, 由使用单位负责维护保养。
第九条 违约责任
除不可抗力因素(突发事件、自然灾害)外,甲、乙双方应严 格遵守本合同条款,否则。违约方须承担违约责任。
若甲方未按合同约定支付乙方工程款,每逾期一天,按逾期款 额的3‰向乙方支付违约金,工期相应顺延,逾期超过20天,乙方有 权终止本合同,造成的一切损失由甲方承担。
若乙方自身原因未能按合同约定时间交货安装,每逾期一天, 按已交货款的3‰向甲方支付违约金,工期不顺延,逾期超过20天, 甲方有权终止本合同,造成的一切损失由乙方承担。
第十条 未经合同双方书面同意,任何一方不得将另一方的权利 和义务转让他人,否则,造成的一切损失及后果由转让方承担。
第十一条 若合同一方更换名称或由第三方接替,本合同的权利、 义务及效力不变,变更方须提前书面通知合同别一方办理变更 或移交的相关手续,以便正常履行合同责任和义务,否则,按违约处 理,一切损失及后果由变更方负责。
第十二条 合同终止
有下列情形之一,合同双方办完相关手续后本合同终止,因故终 止后的合同由乙方原原本本的如数交还自治区人防主管部门统一作废 处理:
由于乙方违约且不纠正,造成本合同无法正常履行,甲方有权 发出书面通知解除本合同,自通知送达乙方时生效,乙方应按本合同 承担违约责任。
由于甲方违约且不纠正,造成本合同无法正常履行,乙方有权 发出书面通知解除本合同,自通知送达甲方时生效,甲方应按本合同 承担违约责任。
合同一方依据本合同约定行使解除权,自解除通知送达之日 起合同终止,违约方应当向另一方支付违约和赔偿损失。
合同双方协商一致需要终止本合同的。
违反法律法规需要终止本合同的。
第十三条 免责
因不可预见、不可避免、不可抗力的自然或社会原因,致使本合 同无法正常履行时,遭遇一方应立即书面通知合同另一方,由合同双 方根据事件影响的程度协商免除或部分免除违约责任。
第十四条 适用法律
《中华人民共和国民法典》、《人民防空法》及相关法律法规均适 用于对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决。
第十五条 争议解决方式
合同执行过程中发生争议时,合同双方应本着友好协商的原则尽 力协商;协商不成,可向签订地仲裁委员会申请仲裁;仲裁不下,可 向签订地人民法院提起诉讼。
第十六条 本合同属专用制式合同,未经自治区人防主管部门批 准不得擅自涂改、复制、复印,合同各方应妥善保管,若丢失或毁坏, 造成后果自行负责。
第十七条 本合同未尽事宜由甲乙双方协商补充,但必须作为本 合同附件才能与本合同有同等法律效力。
第十八条 本合同一式七份,正式贰份分别交自治区和属地人防 办主管部门备案,副本伍份,甲方持叁份,乙方持贰份。
第十九条 附件
防空地下室防护设备工程量清单
防空地下室防护设备安装合同补充协议
甲方:(盖章) 乙方(盖章):
法人代表: 法人代表:
或法人委托代理人: 或法人委托代理人:
开户银行: 开户银行:
账号: 帐号:
联系人: 联系人:
地址: 地址:
电话: 电话:
日期: 日期:
【第10篇】塔楼及地下室水电工程安装合同
2023塔楼及地下室水电工程安装发包方:_________(以下简称甲方)
承包方:_________(以下简称乙方)
鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解,并接受现场现有施工条件及生活区条件,依照有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则,经认真协商订立本合同,双方严格执行。
一、工程项目概况
工程名称:_________
工程地址:_________
二、承包范围
完成本工程塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程,具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电工作内容。
三、承包方式
承包方式:
本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料(但包耗材)包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。
各项工程内容包括但不限于:
一)建筑电气
1、住宅及商业供电
(1).住宅用电从电表箱(不含此箱)出线至以后各用电点。
低压柜(不含此柜)的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点(含梯间照明)
(2).商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。
设备供电
(1).消防(风机、水泵、防火卷帘等)通风设备:双回路电源箱(含此箱)至低压配电柜(不含此柜)的出线。
(2).电梯:电表箱下桩(含双电源切换箱)至电梯机房,电梯电源箱(含此箱)
发电机配电
发电机低压配电柜(不含此柜)前端电缆出线至双电源切换箱(含此箱)
电气安装
(1).±及以下(不含户内地下室、户内半地下室)的开关、插座、面板、灯具(含消防应急灯、出口指示灯)配电箱、电线、管线等的安装。
(2).设备房(电梯机房、水泵房等)内部通风、排风、开关、插座、灯具、面板。
甲方独立分包项目
(1).各栋各户电表箱以前部分、各梯公共照明箱以前部分。
(2).电表箱;±以上(不含设备房)户内半地下室、户内地下室的开关、插座、面板、灯具。
(3).发电机安装、高低压配电工程、水泵安装、消防工程的设备安装部分。
二)给排水工程
室内给水工程
室外各建筑单元水表表后(含此表)至建筑物各用水点的给水干、支、横、立管全做。
室外给水工程
(1).项目市政总水表表后至各建筑单元首层水表及阀门,含阀门井。
(2).项目市政总水表表后至地下室水泵房、消防水池(含消防水池)和生活水池/水箱(含进消防水池、生活水池/水箱前的各种管道、阀门和配件)
(3).生活水池/水箱的出水管至各栋阀门,进出不锈钢水箱的所有管线及管线的安装。
室内排水工程
(1).室内(含户内、公共空间等所有室内区域)各排水口至出户第一个砂井的排水干、支、横、立管。
阳台、卫生间的地漏安装。
潜水泵系统至室外出户第一个砂井。
室外排水工程
(1).从户内各排水口施工至室外出户第一个砂井。
排入市政管道前的砂井(室外出户第一个砂井除外)接市政管前的砂井间的排水、排污管等,由甲方根据实际情况决定是否由乙方施工。
按合同约定的市政工程结算方式结算。
(2).化粪池(按土建工程计价)
甲方独立分包项目
(1).变频水泵及加压设备的供货及安装
(2).不锈钢生活水箱的供货及安装。
(3).户内给水龙头、角阀;洁具
三)防雷工程
预埋件及管线
(1).人防预埋件:除人防门、人防门门框、人防给排水管和防爆地漏外的各种人防预埋件、预埋套管、人防门吊环预埋等按图纸施工。
(2)、建筑电气工程:所有室内预埋管线(不含智能化、电视、电话管线)底盒,其中需要穿线的预埋管需穿铁线。
(3)、所有预埋套管(含消防套管)
注:以上水电施工范围之技术要求均需符合施工图纸、施工规范、图集及相关要求,包含但不限于图纸范围内的套管、洞口的预留预埋及封堵、管道试压、冲洗及消毒等工作内容。
四)公共项
(1).建筑材料及机具在该小区施工范围内的运输(包括水平运输、二次运输);
(2).因工序搭接和夜间施工造成的工效损失,各种因素造成的停工、窝工;
(3).施工承包范围内所有室内外管与检查井接驳、施工图所有供水、排水及天沟排水、供电的穿梁、穿板孔洞预留及套管的制作安装,若未能在结构装修施工前完成相应工作,由此造成的返工费用由乙方承担;
(4).本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成,导致甲方安排他人完成时,所发生的费用或损失由乙方承担;
(5).必须做到工完场清、料净(如由其它班组完成则扣除相应费用);
(6)、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更;
(7)、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等;
(8)、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容,产生的费用按合同条款约定执行,乙方不得拒绝,且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成,否则甲方有权对乙方处以增加修改工程造价2倍的违约金,由此造成的工期延误亦由分包人承担;
(9)、开槽安装管后,先固定,再用砂浆补好;如打坏已砌的砖墙,由乙方自行补好。
本工程承包范围不包括下列内容:
(1)、消防系统,包括消火栓系统、喷淋系统、自动报警系统、火灾通讯、防火卷帘、防排烟设备等。
(2)、水泵房加压设备采购及安装工程
(3)、外水、外电工程
(4)、园林工程、小区市政工程、燃气工程
(5)、人防设备安装工程不做,由业主分包。
(预埋件及预留孔要做)
四、承包单价及工作内容
该承包单价按建筑面积以平米单价包干,包干单价按_________元/㎡计(大写:每平方米_________元)包干内容详见第三条承包方式及第三条第2款工作内容所述,该单价包括但不限于工程费、措施费、管理费、规费(社会保险费、意外伤害保险费等)安全文明施工费、利润等费用。
消防火灾报警按建筑面积单价:_________元/㎡.
智能化按建筑面积单价:_________元/㎡.
增加或减少工程及合同外签证部分按_________年《_________省安装工程综合定额》抽取人工、机械费,人工、机械费套相应单价(若有价差按广州市同期价格文件及相关规定调整)乘以85%,其它费用不计。
无法计量部分按时工处理,时工单价为技术工_________元/工日,普通工_________元/工日(若该项目可计算工程量并有匹配定额的,不得签证时工,否则不予计取)
五、结算方式
甲方根据乙方工作内容,结算价款即为包干单价乘以经甲乙双方确认的施工图纸建筑面积,乙方要求结算部分不得留有需收尾的工作。
工程量以(7)(2)/50353-20xx《建筑工程建筑面积计算规范》为依据计算。
进度款按以下节点支付:
乙方前期自行垫付各种材料费用及工人生活费用二个月,第三个月按上个月实际完成的工作量向甲方申报工程进度款资料,在达到本合同约定的进度、质量、安全、文明施工标准的前提下,甲方经核算后按每月完成工程量的_________%向乙方支付当月进度款(其中预埋部分按总价的_________%,安装部分按总价的_________%计,其中后期安装部分按电气占_________%,给水占_________%,排水占_________%为比例进行划分),工程初步验收合格并向甲方办理移交,乙方向甲方提供完整资料且在甲方确认后(30天内)的15天内,工程款可付至工程合同造价的_________%.经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求,并办理结算手续(包括材料结算)后_________天内付至_________%.剩余_________%工程保修金待竣工验收后_________个月内无息支付。
进度款申报时,乙方应向甲方申报工程进度款资料,并是在达到本合同约定的进度、质量、安全、文明施工标准的前提下。
增加及合同外签证可按当月实际发生量进行进度款申报,增加工程量进度款支付比例为_________%,合同外签证工程量进度款支付比例为_________%。
乙方应按上述第二点向甲方提出进度款支付申请,并填写“施工任务完成情况确认单”,报甲方有关部门签字确认。
甲方应在收到乙方进度款申请在15个工作日内审核完毕,并支付进度款。
支付工程款时扣除该节点工人生活费借支、办理各种证件的工本费(胸卡、出入证、平安卡等)甲供材料、违约索赔、代工费、生活水电费等各款项(对违约索赔单拒不签字者,即视作违约索赔生效)
乙方在按合同节点向甲方申请进度款时,必须填写“建筑工人工资核算单”二份交公司财务部,实际应支付的人工费总额必须与实际工资表上的工资总额相符合,工资表必须由工人签字按手印,并附工资发放照片或录像,如乙方工资表不符合以上要求,甲方有权拒绝发放。
未经甲方现场负责人许可,不得出现任何形式的其它用工,否则甲方不支付费用。
如项目部另行安排的计时工按技术工_________元/工日、普工_________元/工日计(每工日按8小时计,晚上12点后至次日6点,每小时按个工时计)
如乙方工程质量、进度达不到甲方要求,甲方可根据工程需要,对乙方的工作量作出调整,乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。
乙方工作人员办理各种证件的工本费自行承担。
如甲方垫付,在结算时扣除。
六、工程质量
乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底及作业指导书,现行施工与验收规范及行业标准作为检查、抽检或验收的依据和标准。
乙方必须服从甲方管理人员的指挥,严格做好工人技术交底,严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因施工出现质量问题,乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给甲方造成的损失,工期不顺延,甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施,直接解除合同,由乙方承担补救费用,赔偿因此给甲方造成的其它损失。
乙方应在自检合格后提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续,未经验收乙方擅自进入下一道工序施工的,该分项工程不予结算;因此给甲方造成损失或构成违约行为的,乙方应承担相应责任。
分项工程施工完毕之后,乙方必须进行自检,合格方能报甲方验收。
甲方第一次验收不合格,可发出限期整改通知,要求乙方在限期内整改完毕并重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的,甲方有权对乙方处已_________元罚款并通知乙方解除本合同,对乙方按已完工合格工程的_________%结算,并限期办理有关退场手续。
若乙方在工程质量上达不到本项工程的各项施工技术规范/技术规格说明书要求的质量/技术要求,并且经返工或修改仍无法达到有关验收标准,甲方有权减少乙方的施工范围工作内容或终止分包合同,所有返工或甲方委托修改施工发生的费用加15%管理费由乙方承担,乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。
如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场,一律不予结算,所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。
乙方要加强对工人的质量、安全、文明施工教育,提高工人的质量、安全、文明施工意识。
乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工并签署《工作任务单》,需要加班时加班或加人时加人,乙方应积极配合,不得以任何理由推脱。
如因乙方劳动力不足延误工期,甲方有权处_________~_________元的违约索赔。
七、工程工期
工期:
1)本工程总承包工期:部分暂定总工期约_________个日历天,开工日期初定为_________年_________月_________日;高层部分暂定总工期约个日历天,开工日期初定为_________年_________月_________日,具体以甲方工程部指令为准。
竣工每迟延一天,甲方对乙方处以单位工程总造价5‰违约金,按双方确认进度计划延误合计超过5天的,甲方有权通知乙方解除本合同,有关责任由乙方承担。
2)乙方在甲方指定的工期内以保证满足施工要求为原则,自行安排人员的增减,如遇下述情况,乙方应在24小时内提出工期顺延申请,经甲方认可后,工期按实际顺延,否则按拖延工期奖罚条款的要求进行处罚。
(1).开工前甲方不能按时交出场地,接通水电;
(2).甲方、建设单位重大设计变更影响,及其它甲方或不可抗拒的原因连续超过三天。
进度计划:
1)乙方必须按甲方/监理单位批准的进度计划组织施工,接受甲方/监理单位对进度的检查、监督。
工程实际进度与经确认的进度计划不符时,乙方应按甲方/监理单位的要求采取改进措施,采取改进措施而增加的费用由乙方自行承担;
2)若乙方工程工期与计划进度明显不符,甲方可要求乙方赶工。
若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进,或乙方无能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其它施工班组,由此造价的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除,如经采取相应措施仍不能满足施工要求,甲方有权解除与乙方的合同关系。
八、施工安全
人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。
安全事故_________元以内的因乙方管理不善造成的,由乙方独立负责;安全事故_________元以上的甲方负责_________%,乙方负责_________%。
严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者,发现每人次罚款_________元整,从工程款中扣除。
乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利等费用。
特殊工种施工人员必须持有效证件上岗,如电焊工等。
九、甲方权利与义务
组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。
甲方现场代表为:_________,电话:_________。
负责整个施工现场的管理工作,协调乙方与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合,确保分包方按照经批准的施工组织设计进行施工。
甲方对乙方施工质量进行监督抽查,并提出整改要求。
编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制总、月、周、日施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等方面的控制、监督、检查和验收。
提供测量控制轴线及标高点、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地。
按时提供图纸及设计变更,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
乙方工人进入施工现场时,甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。
负责与工程总包方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
甲方向乙方提供间板房供乙方住宿,每间房居住标准为2×3型板房住_________人、2×4型板房住_________人。
每间板房每月免费提供生活用电100度,超出部分电费乙方自理,并从下次进度款中扣回。
乙方在签订本合同前应根据自身工人人数充分考虑此笔费用,以做到节约用电。
甲方在工人生活区设工人食堂,伙食费由乙方自理。
甲方负责提供现有塔吊、施工电梯等大型机械设备的配合。
甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
如因甲方或业主原因造成的停工(不包括政府等相关部门或地震、海啸等自然灾害等原因停工,此部分停工将不作补偿)如一个月内之内不超过3天,则甲方不对乙方进行经济补偿;超过3天的,超过部分的天数甲方按每人每天20元标准进行补偿(补偿天数=实际停工天数-3天);超过15天的,甲乙双方可协商结算退场,乙方不得索要退场费、误工费等任何额外补偿。
十、乙方权利与义务
对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向甲方负责,服从甲方管理,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;乙方必须持有劳务公司或企业有效证件,如:营业执照、资质证书、法人授权委托书等,自觉遵守法律法规及有关规章制度。
乙方在施工过程中,必须服从甲方、监理、业主代表对质量、进度、安全等全方位的管理,各项施工管理应严格按照甲方企业的质量保证体系的规定标准实施,为确定各项工作的管理质量和力度,如因乙方人员违反安全操作规程和文明施工规定等非因甲方原因所造成的一切责任事故,乙方应自行承担全部法律责任及经济损失,如造成甲方损失的,还应赔偿甲方的一切经济损失。
所有损失甲方自行在工程款中扣除。
乙方现场代表为:____________电话:_____________,乙方现场代表必须常驻现场,及时解决在施工中出现的各种问题,并按时参加甲方的工程会议、质量安全文明检查等,迟到或早退按_________元/次、无故未到按500元/次进行违约索赔,未经甲方批准不得擅自离岗,否则按500~1000元/次进行违约索赔。
甲方工程会议记录(含生产会、专题会等会议)作为合同的有效部分对双方具有约束力。
乙方进场施工时,需提交“建筑工人花名册”、进场人员身份证复印件及近照各两份,并提供工人有效身份证逐一查验。
乙方施工人员年龄须在18至50岁之间,严禁患有高血压、恐高症等不宜登高作业的职业病患者入职工地,花名册上要有工人本人亲笔签字及按手印。
乙方中途增减工人,应立即向甲方提供人员变更花名册,否则未办相关手续的乙方人员,甲方有权拒付工资。
若甲方为乙方提供统一的安全帽(黄色)安全带、工作服等,费用按实从乙方当期工程款中扣除。
乙方人员进场前须办理“委托书”一份交与甲方存档,如乙方工人有不办理者,甲方可认为该工人不在本工地工作,工资不予发放,委托书为本合同的组成部分。
如乙方违约或中途退场,不管何种原因中途退场,不得以任何理由索取退场费用及补偿,对所完成工作量按_________%的结算工程款支付给乙方,另50%作为违约索赔处理。
未完成的零星工作量,在乙方工程款中按本项人工单价的三倍扣除。
乙方进入工地绝对不准打架、斗殴,否则甲方有权对打架、斗殴双方各处以不少于_________元的违约索赔;乙方不得以工程款支付不及时等任何理由而停工、拉闸断电、攀爬塔吊、围堵道路、建设单位、政府机关等场所,若出现上述情况之一,将予以不少于_________元的处罚,并承担由此引起的一切责任及经济损失。
甲方只对乙方签约者负责,不同工人发生任何经济方面关系,如乙方管理不善,造成工人闹事到甲方,每发生一次违约索赔_________~_________元,如发生严重后果,乙方应负一切责任。
甲方所提供乙方使用的大型机械,如不是正常使用的损坏,而是乙方人为损坏,按维修费用加_________%管理费从乙方劳务费中扣除。
如乙方现场人员不服从甲方管理人员指挥,甲方有权对乙方进行_________~_________元/次的违约索赔。
情节严重者,甲方有权终止合同,所完成的工作量按50%结算。
乙方应按工程进度向甲方提供材料计划,材料进场后由乙方及时领用并按甲方要求堆放、保管,不得随意堆放;未经许可不得擅自动用甲方及其它分包的任何物料。
对甲方所供材料,乙方应限额领用妥善保管,节约使用,甲方定期对乙方所用材料进行核算(加定额损耗),超出部分加_________%管理费从乙方工程款中扣除,节约部分予以奖励。
乙方负责对自身完成的所有成品及半成品进行必要的保护,但不另外记取费用。
竣工交付及其他工序完成后,发现本分包工程发生施工质量问题时,乙方应及时派人修改、处理,所发生的费用由乙方自理。
如乙方修改、处理后仍不能达到国家工程验收标准时,甲方有权委托他人完成修改工作,发生的费用按照双倍标准在分包工程款中扣除。
乙方不得让与施工无关人员进入施工现场及生活区,不得在生活区留宿家属及无关人员,绝对不能入住儿童。
否则一经发现,对乙方每留宿一人一天(或一人一次)违约索赔_________~_________元/次。
乙方不得擅自在现场、生活区开火做饭,擅自在宿舍接驳电线,否则一经发现,违约索赔_________~_________元/次,并没收炊具、灶具及大功率用电电器。
十一、合同有效期
本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
本合同自双方代表签字并加盖公章(或代表人按手印)之日起生效,完成约定的全部内容、结清工程价款、质保期满并在乙方充分履行保修义务后终止;
十二、解决合同纠纷的方式
本合同履行过程中如发生纠纷,双方应友好协商解决,协商不成的,可采用以下第种方式:(1)向仲裁委员会提请仲裁,(2)甲方所在地人民法院提起诉讼,(3)向工地所在地的人民法院提起诉讼。
甲方:_________
乙方:_________
日期:_________
【第11篇】地下工程盾构机租赁服务合同
2023地下工程盾构机租赁服务甲方(出租方):
乙方(承租方):
根据《中华人民共和国民法典》的规定,经双方协商一致,就甲方向乙方承租设备达成以下协议:
一、设备使用地点及工程概况
二、租赁设备概况
三、租赁设备的所有权:本合同所列的租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁机械享有租赁期间在设备使用地点及公司工程范围内的使用权。
四、甲方基本责任
1、为乙方机手提供住宿。
2、甲方负责设备在施工现场的看护,由甲方原因造成的设备损坏或丢失由甲方赔偿。
3、甲方不得指挥乙方机手违章作业。否则,造成乙方人员的安全,后果由甲方承担。
五、乙方基本责任
1、提供技术性能良好的设备。
2、设备进入甲方施工现场后,乙方机手服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守甲方施工现场的规章制度。否则,甲方有权要求乙方调整机手。
3、乙方机手应按设备操作规程施工。否则,造成的一切后果由乙方承担。
4、乙方有关人员必须严守合同机密,否则造成的一切后果由乙方承担。
六、结算方式及相关事项
1、租赁期限:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,设备到达工地安装调试好后开始计算租金,租赁期满,甲方将设备完好交给乙方后办理退场手续。如甲方继续租用,需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算,机械设备使用满月后,由甲方负责跟项目部报资金计划并付款给乙方。
3、运费的承担:设备的进场费先由乙方自行垫付承担,等工程完工后一并结算。(设备租赁满一个月,进退场费由乙方承担。不满一个月甲方承担退场费)
4、设备维修:甲方应协助乙方机手做好设备的维修工作,所产生的维修费用由乙方承担。
5、设备保养或因故障造成停工每月累计不超过三天,(维修时累计十小时折合一天)超出天数不计租赁费。如遇不可抗拒的因素造成工程停工或月停7日以上的,则按实际天数给予租赁费。
6、工作时间:每月工作总时间原则上不超过300小时。
八、争议的解决有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律的有关条款先友好协商解决,协商不成,提交仲裁委员会,仲裁费用和胜诉方的律师费用由败诉方承担。
九、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份。甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【第12篇】楼地下室加固工程合同
发包人:(以下简称“甲方”)
承包人:(以下简称“乙方”)
根据《中华人民共和国建筑法》《民法典》及《建筑安装工程承包合同条例》,结合____市有关文件规定以及本工程具体情况,为明确_____地下室外墙注浆加固工程内容和双方的责、权、利关系,经双方充分协商一致,签订本合同。
一、承包范围和工程内容
项目名称:
单位:
暂定工程量:
工作内容:
二、工期要求
开工日期:____年___月____日(开工日期以甲方项目部通知为准);
竣工日期:____年___月____日;
总工期:_____天。
三、承包方式及合同价款
1、承包方式:包人工、包材料、包机械、包辅材、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
2、合同价款:地下室外墙注浆加固:_____元/个。
3、如乙方工程质量、进度达不到要求受到甲方三次警告,甲方有权要求乙方退场,另外组织其他施工队进场施工,乙方已完成的工程量按验收合格数量的70%结算。
四、工程款支付
每月按当月完成合格工程量的70%预结算,次月_____日前支付上月工程款,主体工程验收后六个月内付清。甲乙双方办理的中间计量单,仅作为月度支付进度款的依据,不作为最终结算,甲乙双方最终结算在项目部核对完毕后,需经公司审批并加盖公司印章后方可生效。
五、工程质量及验收:
必须确保所承接工程一次性验收合格,确保“_______”;无论施工时样板间是否验收,并不免除乙方的责任,“_______”验收前的维修整改乙方须按甲方要求进行,否则甲方有权另行安排并从乙方扣除全部费用。
1、乙方必须严格按国家相关施工验收规范、______市建筑工程实施条例及业主统一要求施工。
2、本工程所用材料必须全部是合格产品。
3、施工第一批原材料进场,经甲方、业主、监理、质检部门确认后,由甲方封样,以备检测,施工过程中所用材料不得低于封样标准。
4、现场必须做样板并检验合格后才能大面积施工,且工程实体不得低于样板标准。
5、乙方必须随时服从业主委托的质量监督站及监理公司的检查,严格按照施工工艺要求、监理公司要求的程序进行施工,并为检查提供便利的条件。当全部工程施工完毕后,乙方书面通知甲方,甲方报请业主方、监理公司和质检站对本工程进行验收。
6、乙方负责提供单项完整的、合格的工程质量验收资料一式三份给甲方,以备整体工程统一验收。
六、环境、职业健康安全生产乙方必须按章操作,并为每个操作工人配备必需的劳动保护用品,确保每个作业人员都能满足职业健康、安全卫生的各项要求,严禁疲劳作业,杜绝安全事故发生。在施工中因乙方本身责任造成的安全事故均由乙方自行负担。
七、文明施工
1、乙方在施工期间,应加强班组内部文明施工教育,搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。生活区必须集中就餐,严禁私开小食堂,一经发现对乙方罚款500元/次。
2、乙方作业层及施工现场、材料堆场的材料堆放必须在甲方指定地点且整齐井然有序。
3、乙方下班前,应将作业层的垃圾运至工地指定地方,不得到处乱扔,否则甲方指派专清理,所用人工从乙方中间支付工程款中加倍扣出。
4、乙方在施工期间,严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
5、乙方必须服从甲方统一管理安排,不得与甲方及其他专业劳务分包队伍发生冲突和打架等事件,否则每发生一次,视其情节轻重,罚双方当事人所在班组负责人5000~10000元。
6、乙方必须加强工人的教育、管理工作,严禁偷盗钢筋、钢管、扣件等铁件及电缆电线等贵重物品,如有偷窃一经发现无论金额大小除赔偿损失外均处以乙方2000—5000元罚款。
7、按甲方____方案要求对现场____覆盖并进行维护。
8、甲方根据《______现场文明施工综合考评办法》每旬对乙方进行考评,按85分为合格,如乙方未达到合格要求,低于85分必须限期整改,拒不整改或整改后仍达不到要求者,甲方有权另行派人整改,发生的费用按80元/工日从乙方劳务费中扣除。如乙方在现场发生零星点工按60元/工日结算。
八、甲方责任
1、甲方确保施工场地具备施工条件。
2、甲方应于开工5日前通知乙方,以便乙方做好充分的施工准备。施工过程中及完工后,如甲方需用电焊焊接等其它操作,应做好防范防火措施,否则,由此造成的一切后果均由甲方承担。
3、对乙方进行图纸、施工方案、施工技术、质量安全交底。
九、乙方责任
1、乙方派为施工工地代表,负责处理施工中的一切工作。
2、乙方必须提供产品出厂合格证和经有资质试验检测站检验的材料检验报告,检验费乙方自行承担。乙方承担因质量不合格造成的返工及其他所有费用。
3、及时提供专业施工方案和相关技术资料及管理资料。
4、遵守甲方管理制度,服从甲方生产安排。不得与甲方和第三方人员发生冲突、打架事件,否则给予5000-10000元/次的罚款,并视情节严重给予相应赔偿。
5、如因乙方原因,使本工程未能确保“黄山杯”甲方将按乙方结算金额的5%进行处罚。
十、保修时间及保修注意事项
1、保修责任执行国家相关保修条款及甲方与建设单位合同的相关要求。
2、保修期内,由于乙方材料和施工工艺造成的质量问题,乙方为甲方及时提供免费维修。
3、保修期外乙方负责维修,只收取材料费。
十一、其它
1、解决合同纠纷的方式。发生争议,协商解决;协商不成,起诉法院为:_____市人民法院。
2、本合同自签字盖章之日起生效,待工程竣工验收,付清余款和双方义务履行完后失效。
3、本合同一式____份,甲方_____份、乙方一份,具有同等法律效力。
甲方盖章:
甲方代表:
_______年______月______日
乙方盖章:
乙方代表:
【第13篇】地下给排水管网安装分包工程安全管理合同
总包单位:________________(以下简称甲方)
分包单位:________________(以下简称乙方)
甲方将本工程项目分包给乙方施工,为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据《1市 招标 、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关 法规 ,明确双方的安全责任,确保施工安全,双方在签订本工程项目分包合同的同时,签订本协议,以资共同遵照履行。
一、工程概况
1.工程名称:________________
2.工程地址:________________
3.分包范围:鼓风机站区域内的钢结构安装等工程项目(具体工程项目以甲方提供的施工图全部图示实物量为分包范围)。
4.分包方式:本工程项目采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、竣工结算的分包方式。
二、工程期限
从____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
三、协议内容
1.甲乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2.甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。
3.甲乙双方在施工前要认真勘察现场,并制定有针对性的安全技术措施计划,严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
(1)工程项目应由甲方编制施工组织总设计。
(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计。
4.甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
5.施工前,甲方应对乙方的管理,施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求;乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委托有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求;乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6.根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,交底材料一式二份,由甲乙双方各执一份。
7.施工期间,甲方指派刘-军负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定;乙方指派王*平负责本工程项目的有关安全、防火工作。甲乙双方应经常联系,相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。
8.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须限期整改,对甲方违反安全生产规定、制度等情况,乙方有要求甲方整改的权利,甲方应认真整改。
9.在生产操作过程中的个人防护用品,由各方自理,甲、乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
10.甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,应即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
11.由甲方提供的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好验收及交付使用的书面手续,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
12.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁,应由双方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求,借入方必须进行检验,并做好书面记录。借入使用方一经接收,设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责,并严格执行安全操作规程。在使用过程中,由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故,由借入使用方负责。
13.甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和 警告 牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责。
14.特种作业必须执行国家(特种作业人员安全技术培训考核管理规定),经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证,中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
15.甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时,应取得防火主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。
16.乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
17.贯彻先订协议后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事协议外的施工任务,乙方应拒绝协议外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
18.甲乙双方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
19.贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾,机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等),双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场,按国务院及地方有关事故报告规定在事故发生后的____小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区(县)劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用,应按责任,协商解决。
20.本协议未尽事宜,按甲方的有关安全管理规定执行。
21.本协议签订的各项规定适用于立协双方,如遇有同国家和地方的有关法规不符者按国家和地方的有关规定执行。
甲、乙双方必须严格执行本协议,因违反本协议各项规定而造成的伤亡事故,由违约方承担一切经济损失。
四、附则
1.本协议一式四份,甲方执二份,乙方执二份。
2.本协议经双方代表签字、单位盖章后,作为本工程项目分包合同的附件同日生效,至本工程项目分包 合同履行 完毕即失效。
承包单位:____________ 分包单位:____________
单位地址:____________ 单位地址:____________
代表人:______________ 代表人:______________
电话号码:____________ 电话号码:____________
签订日期:____________
【第14篇】2023年地下室防水工程承包合同书
2023年地下室防水工程承包合同书标准版
甲方:_______________
乙方:_______________
根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规,甲乙双方就________项目地下室防水工程,本着公平、公开、公正的原则,特签订此合同,内容如下:
第一条:工程概况
1、工程地点:_____________________;
2、工程内容:_____________________;
3、工程要求:_____________________;
4、工程期限:______年_____月_____日至______年_____月_____日,共计_____日。
第二条:工程量及造价
1、工程量:工程施工结束后,按实际发生工程量计算。
2、工程造价:每平方米_____元,最终面积据实结算。
第三条:付款方式
工程施工时料费及人工费由乙方预支,工程结束后的两个月后内结清维修工程款的90%,剩余维修款做为维修保证金,在保修期结束后的两个月内支付。
第四条:质量要求及保质期
1、乙方严格按照甲方书面或口头交底,按照施工工艺进行规范施工,做到确保优良工程。
2、保质期五年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
第五条:甲方责任
1、乙方人员进入现场后,负责清除现场障碍物,并交施工技术交底一份;
2、协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系;第1页地下室防水工程承包合同书标准版
第六条:乙方责任
1、根据国家技术验收规范图纸设计,保质,保量,按时完成本合同工程项目;
2、按照国家规范和甲方要求,经双方协商提供各项技术材料;
3、乙方所有人员必须服从甲方现场管理人员及建设单位、监理总包的管理。
4、工程竣工后,负责清理好现场;
5、如乙方因施工组织、人力、机具设备等原因造成工期拖延,甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料,或者另行指派施工队伍,由此引起劳务费用增加的部分由乙方双倍承担。
第七条:安全责任
乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中,乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安,按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之,乙方所发生的一切安全责任事故,概由乙方自行负责,甲方不负任何责任。
第八条:工程验收结算
工程竣工后,乙方通知甲方,由甲方邀约有关单位进行验收,办理好交接手续。
第九条:违约责任
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。 风险告知:明确违约责任,在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
【第15篇】地下室基础建筑工程施工合同书
发包单位(甲方):_________________
承包人:(乙方):_________________
根据《中华人民共和国民法典》和建设安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第1条:工程概况1.工程名称:_________________工程地点:__________________________________工程内容:
含如下内容:地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。工程总价:按下室占地面积_______元(此价格含不可考虑的因素,没有任何价格调差)。
工期:
第2条:合同使用标准和法律
1、合同使用标准:______________2.2、适用法律:《中华人民共和国民法典》和建设安装工程承包合同条例第3条:甲方工作3.1公布工地各项管理制度,对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促,监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。
3.2按照合同条款按时按量支付工程款。
3.3如乙方不服从甲方指挥,不能按时完成甲方规定的施工任务,或发生重大失误导致工程停工,甲方有权终止合同。
对造成甲方经济损失的,由乙方负责赔偿。
3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度,做好安全设防。
3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。
乙方不服从甲方现场施工员的安排,不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的,甲方有权另行安排人员完成,造成的一切费用均由乙方负责,对消极对待、屡教不改的,甲方有权终止协议;中途退场的,甲方有权不付任何工资费用。
第4条:乙方工作
4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作,至该工作内容全部完成为止,
4.2乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除,标高测量中乙方必须派人员配合,严禁用炮机凿除,人工破除过程中不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。
预留钢筋必须按甲方的要求所预留。
破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑,并掩埋在车库底板以下。
4.3前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工,施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员,如进度达不到要求,甲方有权终止合同,并按完成的50%结算。
4.4乙方进场后,甲方负责提供住宿及生活水电,乙方自带破桩工具(包括空压机)。
在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合,确保施工进度以保证工程的如期完成。
乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。
另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。
第5条:工程款工程款支付金额和时间:按地下室后浇带分成六块,每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清,甲方违约的责任:甲方不按期付款,乙方有权停工,甲方应承担乙方停工期间的一切损失。
乙方所收的工程款不含任何税金,乙方只提供收款收据。
第6条:合同的生效与终止合同签字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。
第7条:合同份数:甲乙双方各执2份。
第8条:合同款未尽事宜,经双方协商后,用补充协议补充或协商解决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日