欢迎光临管理系经营范围网
当前位置:酷猫写作 > 合同范本 > 买卖合同

工程材料买卖合同(3份范本)

发布时间:2024-11-12 查看人数:61

【导语】工程材料买卖合同怎么写才规范?本文根据受用户欢迎程度整理了3篇优质的工程材料买卖合同范文,都是标准的书写参考模板,便于您一一对比,找到符合自己需求的范本。以下是3篇工程材料买卖合同范文,希望您能喜欢。

工程材料买卖合同

【第1篇】建设工程材料采购买卖合同

2023建设工程材料采购买卖甲方:________________________

乙方:________________________

根据《民法典》及其他相关法律、法规的规定,买卖双方在平等互利的基础上,就下列标的物的买卖事宜达成以下协议:

第一条、标的物及其价款

出卖人按下列第__________种方式向买受人提供标的物:

1、出卖人按下表所列商标、规格型号、数量向买受人提供标的物,买受人应按下表中所列价格向出卖人支付货款。

下表中所列标的物随附物品构成标的物的组成部分,买受人不再就该等随附物品支付任何价款。出卖人应将下列随附物品随同标的物一并交付买受人:

2、出卖人按本合同附件所列规格型号、数量等向买受人提供标的物。

第二条、质量要求

1、标的物的质量应符合国家标准、行业标准:

2、双方约定,标的物质量除应符合国家标准、行业标准外,还应达到如下要求:

第三条、交付方式、时间及地点

双方约定,采用下述第_________种方式确定标的物交付方式、时间及地点:

1、标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为__________。出卖人应于________年_______月_________日之前将上述标的物送至上述交货地点,运费由出卖人承担。

2、标的物的交付方式为买受人提货。交货地点为________。买受人应于________年_______月_________日之前到上述交货地点提取标的物,运费由___________承担。

3、按通知分批供货。标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为__________________。出卖人分____________批向买受人供货,按买受人通知的`时间和数量将每批标的物交付买受人,运费由出卖人承担。

4、按计划分批供货。标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为________。出卖人应按照下表约定分批供货。

第四条、装卸费及包装

1、双方约定,标的物的装卸费由出卖人承担,包装方式为_____________。

2、交付方式为出卖人送货的,出卖人应负责对标的物采用相应标准的保护措施进行包装。包装应适于运输方式,并有良好的保护作用,以确保标的物安全运抵交货地点。由于包装或防护措施不当而引起标的物锈蚀、损坏、灭失的一切责任均应由出卖人承担。

3、交付方式为买受人提货的,出卖人按国家有关标准对标的物进行包装,并应告知买受人标的物在运输过程中的注意事项。

第五条、所有权转移及风险承担

1、标的物的所有权自标的物交付时起转移。出卖人就交付的标的物,负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。

2、标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担。

3、买受人按照合同拒绝接受标的物或者解除合同的,标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。

4、标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的,不影响因出卖人履行合同义务不符合约定,买受人要求其承担违约责任的权利。

第六条、标的物的检验

1、买受人收到标的物后应在合理期限内对标的物进行检验。

2、如买受人经检验后发现出卖人交付的标的物数量或质量不符合约定,买受人有权拒收、要求补齐或退换标的物,并要求出卖人按本合同第九条的约定承担违约责任。

第七条、结算及付款

双方约定,采用下述第_____种方式确定结算及付款方式:

1、标的物一次性全部交付的,买受人应于交付后_______日内向出卖人支付货款总额的______%;检验合格后____个月内支付货款总额的_____%;剩余的_____%作为质量保证金,于质量保证期届满后_______日内支付。

2、标的物一次性全部交付的,买受人应于本合同签订后______日内向出卖人支付货款总额的________%作为定金;于标的物交付后_____日内向出卖人支付货款总额的____%;检验合格后____个月内支付货款总额的____%剩余的___%作为质量保证金,于质量保证期届满后_____日内支付。

3、标的物分批交付的,买受人应于本合同签订后____日内向出卖人支付货款总额的______%作为定金;其余按交货计划或买受人通知供货数量分批交付后据实结算,出卖人凭经出卖人和买受人共同签认的结算单向买受人申请支付。买受人应于出卖人正式申请支付后_____日内支付已结算货款。买受人预先交付的定金应先行抵付货款。买受人可在最后结算款中扣留货款总额的_____%作为质量保证金,于质量保证期届满后______日内支付。

双方约定的付款依据为下列第_____种,出卖人凭付款依据向买受人申请支付:

(1)经买受人签认的验收单。

(2)经双方共同签认的结算单。

第八条、质量保证

1、双方约定,标的物的质量保证期为____年,自__________起算。

2、出卖人保证其提供的标的物在各个方面符合合同约定的质量、规格、和性能要求,并能够达到国家有关规定要求的使用期限。

3、标的物在质量保证期内出现任何质量问题,出卖人应负责免费修理或更换。对于因标的物质量问题导致买受人遭受的损失,出卖人应当负责赔偿。

第九条、违约责任

1、出卖人未在合同约定的时间内交付标的物的,出卖人应按逾期交货部分货款的____日向买受人支付违约金,并赔偿买受人因此所遭受的全部损失。若出卖人逾期交付超过____天,买受人有权要求解除合同,并要求其承担违约责任。

2、标的物的质量、规格、型号、品种、花色不符本合同约定要求的,如买受人同意使用,双方可通过协商就标的物价款重新达成协议;如买受人不同意使用,可以要求出卖人退换或解除合同。由于上述原因致延误交货时间,出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。

3、出卖人在合同约定的期限内未按本合同约定的标的物数量交货时,若少交标的物,就少交的部分,买受人如果需要,可要求出卖人补齐,出卖人应照数补交,买受人如不需要,可以要求出卖人就少交部分退货;若多交标的物,就多交的部分,买受人如果需要,可自行留用,双方按实际交货量结算,买受人如不需要,出卖人应将多交部分自行取走,买受人对多交部分不承担任何保管、付款等义务。由于上述原因致延误交货时间,出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。

4、采取送货方式的,标的物错送交货地点或收货人的,出卖人除应负责将标的物送交合同约定的交货地点或收货人外,还应承担买受人因此多支付的一切实际费用和逾期交货违约金。

5、买受人在合同履行期间要求退货或终止合同的,应提前通知出卖人。

第十条、补充约定

第十一条、其他

1、本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;协商解决不成的,按下列第________种方式解决:

1)提交______仲裁委员会仲裁;

2)依法向买受人所在地人民法院起诉。

2、本合同未尽事宜,由双方另行协商,由此达成的补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

4、本合同一式___份,双方各执_____份。

甲方(公章):___________________年_________月_________日

【第2篇】工程材料购买卖合同

2023工程材料购买卖水泥购销合同模板

甲(以下简称甲方):_________________

乙(水泥厂):_________________

经双方协定一致,签订水泥购销合同条款如下:_________________

一、数量、计量单位、单价、金额

品名规格单位数量单价(元)金额(元)备注价金总额(大写)拾万仟佰拾元角分$

二、质量标准:_________________水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。

三、袋重合格率达到国家规范。

四、交货方式、地点和运杂费负担:_________________甲方组织运输工具到乙方仓库提货,运费、上、下车费等均由甲方自理,乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车,甲方可以代运,其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同水泥价款一并结算。

五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货

年月日前提(供)_____吨。其中:______________吨。

年月日前提(供)_____吨。其中:______________吨。

年月日前提(供)_____吨。其中:______________吨。

年月日前提_____吨。其中:______________吨。

甲方逾期提(收)货的,乙方有权处理该货,并不免甲方责任。

六、付款办法和期限:_________________

1、甲方在年月日前付定金元;

2、采取先汇款后结算方式:_________________甲方按购水泥总金额分期先汇款。

年月日前电汇__________元;

年月日前电汇__________元;

年月日前电汇__________元;

年月日前电汇__________元。

3、采取托收承付方式:_________________按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月日-日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

七、违约责任:_________________

甲方责任:_________________

1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。

2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。

3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。

乙方责任:_________________

1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付万分之四的违约金。

2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。

3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。

八、本合同一式份。经法定代表人签章后生效。有效期从年月日起至年月日止。

甲方:_________________乙方:_________________

地址:_________________地址:_________________

代表人:_________________代表人:_________________

经办人:_________________经办人:_________________

开户银行:_________________开户银行:_________________

帐号:_________________帐号:_________________

签订时间:_________________签订地点:_________________

【第3篇】建筑工程材料买卖合约

需方(甲方):

供方(乙方):

经协商同意,根据规定。订立合同如下:

第一条:甲方向乙方订货总价值为人民币 ¥元。

第二条:货款及费用等付款及结算办法:货款在合同有效期内结清。本合同自签订之日起有效期二月。

第三条:产品名称、规格、型号、质量、等级(技术指标),见附表。

第四条:验收方法:严格按照国家建材标准执行。

第五条:交货规定建

交货方式: 所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点,所需运输费用由供方承担。

交货日期:

交货地点:

运输费用:

第六条:经济责任

(一) 乙方应负的经济责任

乙方产品规格、型号、质量、等级不符本合同规定时,甲方有权向乙方提出退货或保换,由于上述原因致延误交货时间,影响工程进度,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的百分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如果不需要,可以退货。由于退货而造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方又不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

产品交货时间不符本合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的万分之三的罚金。

(二) 甲方应付的经济责任。

甲方如中途变更产品、品种、规格、数量、型号、等级。应提前3 天与乙方协商解决。

甲方如中途退货。应事先与乙方协商,乙方同意退货时,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值的 30%的罚金。乙方不同意退货时,甲方应按合同规定收货。

属甲方自提材料,甲方应在提货前3日内告知乙方。

甲方如未按规定日期向乙方付款,甲方应向乙方提前告知,说明原因,取得对方谅解。如有问题协商解决。

第七条:产品价格如需调整,必须双方协商,在双方没有达成协议前,乙方仍应按合同供货,如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一日,乙方应按延期交货部分总值的百分之三作为罚金交给甲方。

第八条:如因市场发生重大变化,乙方按本合同规定的某厂家产品、规格、型号、货物不全,要用另外厂家同规格、型号的产品顶替时,乙方必须提前天与甲方协商解决。否则作为延期罚金。

第九条:本合同拟定一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝供货或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十条:甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,应及时向对方通知不能履行或须延期履行的理由。在取得对方同意后,并按照本合同《附加条款》实施。本合同可以不履行或延期履行。并应承担违约责任。

第十一条:本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向当地仲裁机构申请仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

第十二条:本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十三条:本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲、乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。本合同共一式贰份,由甲、乙双方各执壹份。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

经办人(签字) 经办人(签字)

地址: 地址:

电话: 电话:

20__年 月 日 20__年 月 日

工程材料买卖合同(3份范本)

2023建设工程材料采购买卖甲方:________________________乙方:________________________根据《民法典》及其他相关法律、法规的规定,买卖双方在平等互利的基础上,就下列标的物的…
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

相关工程材料信息

  • 工程材料买卖合同(3份范本)
  • 工程材料买卖合同(3份范本)61人关注

    2023建设工程材料采购买卖甲方:________________________乙方:________________________根据《民法典》及其他相关法律、法规的规定,买卖双方在平等互利的基础上,就下 ...[更多]