欠款买卖合同（14份范本）

【第1篇】买卖合同欠款还款协议书

______________公司

对账凭证：

我公司正在进行内部核账，拟与贵公司核对往来账款，烦请核对以下款项，并在结论处确认及盖章。

本厂联系方式：

地址：______________联系人：______________

电话：______________

本公司与贵公司的往来账项列示如下：

截止日期：______________

贵公司欠我司货款欠款金额大写：______________

与货款有关的书面文件：______________

______________公司

日期：______________

欠货款客户确认及承诺还款事项如下：

1、以上所欠货款金额我司确认无误盖章确认。

2、本人/公司承诺以上所欠货款在_____年_____月_____日前还清，如有违反本人/公司自愿承担因此所产生的一切法律责任，另承担包括但不限于以下费用。

另，双方一致确认如产生争议，由人民法院管辖。

盖章：______________

担保人：______________

日期：______________

【第2篇】买卖合同欠款纠纷代理词

尊敬的审判长、审判员：

辽宁华昊律师事务所接受____________有限公司的委托，指派我作为其与____________书刊印务有限公司(曾用名：________书刊厂)因纸张欠款案的诉讼代理人。在庭前，我认真核实了案件事实、仔细听取了委托人的陈述，认真查阅了案卷材料;今天又参加了法庭调查，通过这一系列的诉讼活动，我对本案情况有了比较全面的了解，针对本案的基本情况，提出如下代理意见，供合议庭参考，希望合议庭采纳：

一、原、被告之间是纸张买卖合同关系，有纸张供货交易记录，系长期合作关系。

被告原企业名称是：___________________书刊厂，是福利企业印刷厂，归属铁岭民政局，原企业由厂长____________承包经营;后企业改制，____________买下该厂并更换其女儿____________为法定代表人，由____________负责日常经营管理，现企业名称为铁岭辽北书刊印务有限公司。

在被告更名前，原告一直为其提供纸张供货服务，开始时，双方还会签订纸张供销合同来约定各自的权利义务(证据1、2证明)，随着交易往来的频繁，双方有了信任的基础，为方便交易，双方形成了由原告按被告的订货要求，以代办托运或者被告自提的方式交付纸张、并有原告开具纸张供货增值税专用发票、被告验收并出具收条的交易模式。在此种交易模式下，双方一直合作很愉快。

被告更名后，双方仍延用此种交易模式，合作关系一直良好，故即使双方在此后交易中没有签订具体的纸张供销合同，但收条具有合同的效力，证明双方存在纸张供销关系，从证据目录的显示可知：双方是长期合作关系。

二、______年______月______日、______月______日被告所写的收条有纸张供销合同的效力，合法有效，对双方具有约束力。

收条是被告在收到原告提供的纸张后，经验收合格所出具的收到纸张的凭证。上述收条证明双方存在纸张的供销关系，具有纸张供销合同的效力，是双方的真实意思表示，合法有效，对双方具有约束力，故被告在收到纸张后，应当及时支付支付价款。

三、原告已履行完纸张供货义务，并开具了纸张供货发票给被告，被告已接收，被告应支付欠款共____________元整。详细来讲：

1、 从______年______月______日(增值税发票三张)，原告共向被告供应纸张总吨数为：_________________吨;总价款合计共：_________________元整;

2、 被告分别于____________年______月______日、______年______月______日支付现金____________元、____________元给原告，合计共____________元;扣除被告支付的购货款，被告未支付的货款为：________________元—____________元=____________元;

3、 根据双方的约定和交易习惯，纸张供货的方式为代办托运，由被告支付运费：_____________从明细账中知道：_____________被告分别于______年______月______日、______年______月______日支付运费______元、______元给原告合计共______元整;

4、 扣除运费的款项，被告未付欠款为：____________元-—______元=______元;(第一笔欠款)

5、原告分别于______年______月______日(2张)______年______月______日、______年______月______日开具了共四张供货发票，供货总吨数位：______________吨，总价款为：_________________元;

6、______年______月______日，被告曾委托原告为其购买手机一部，手机价款为：_________________元，并且手机已交付给被告，故手机费用应由被告支付;

7、______年______月______日，被告支付现金______元给原告，故第二笔欠款的总额为：___________元+______元—______元=______元;(第二笔欠款)

综述：结合上述情况的分析，可得出：_____________被告所欠的总额为：_____________

第一笔欠款额+第二笔欠款额=____________元+______元=______元。

四、根据《民法典》规定：“当事人一方未支付价款的，对方可以要求其支付价款”的规定，被告收到纸张后，未履行支付价款的义务，原告多次找被告协商，被告都以各种理由推脱，有恶意欠款的嫌疑，使双方的信赖利益遭到危机，为维护交易秩序、保护交易安全，保护原告的合法权益，原告依法对被告提起诉讼，希望贵院支持原告的诉讼请求，判令被告及时归还欠款!

综述：原告已经履行了纸张供货义务，该义务已经履行完毕，被告却未完全支付价款，故被告应当及时归还欠款。

委托代理人：____________律师事务所

__________年_____月_____日

【第3篇】买卖合同欠款

原告:_______________

住所地:_______________

法定代表人:_______________职务:_______________

被告:_______________

住所地:_______________

法定代表人:_______________职务:_______________

案由:买卖合同欠款纠纷

诉讼请求:

1、原告请求依法判令被告给付原告货款________元

2、请求判令被告支付逾期付款违约金________元

3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。

事实与理由:

________年________月________日原告与被告签订《购销合同》,原告为供方,被告为需方,供方为需方提供型号的,合同约定,货物的品名、规格、价格数量总货款

结款方式:需方如逾期未付款,每逾期一天,按应收货款的支付滞纳金给供方。合同签订后,被告未按照合同约定履行义务。从年月份开始拖欠原告的货款,原告为了双方能继续保持友好的合作关系,仍然按被告的订单如期将货物送至被告公司。从________年________月份至________年________月份被告拖欠原告货款如下:年月份,人民币元;________年________月份,人民币________元;________年________月份,人民币________元,________年________月份,人民币________;以上合计人民币________元。原告曾多次要求被告支付上述货款,但被告均以各种理由拒绝支付。综上所述,原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表示,合法有效。被告拖欠原告货款共计________元,事实清楚,证据充分,足以认定;双方的债权债务关系

此致

________________人民法院

具状人:________________

________年________月________日

【第4篇】原材料物品欠款买卖合同

2023原材料物品欠款买卖出卖人：_________________(以下简称甲方)，

买受人：______________(以下简称乙方)，

兹为_______货物欠款买卖，经双方缔结合同如下：

第一条甲方愿将_______货_______件卖与乙方，约定_______年_______月_______日交付清楚。

第二条货价议定每件人民币______________元整(或依照交货日交货地的市价为标准)。

第三条乙方应自交货日起算_______日内支付货价与甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

第四条甲方如届交货期不能交货，或仅能交付一部分时，于_______日前通知乙方延缓日期，乙方不允者可解除买卖合同，但须接到通知日起算_______日内答复逾期即视为承认延期。

第五条甲方如届期不交货又未经依前条约定通知乙方时，乙方可限相当日期催交货，倘逾期仍不交时，乙方可解除合同。

第六条如因天灾地变，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或一部分货品未能交清的，可以延缓至不能交货原因消除后___日内交付。

第七条乙方交款之期以甲方交货之期为标准。

第八条乙方逾交款日期不为交款的，甲方可以定相当期限催告交款，并请求自约定交款日期起算至交款日止，按每百元日折计算迟延利息。

第九条甲方所交付的货品，如有不合规格或品质恶劣或数量短少时，甲方应负补充或交换或减少价金的义务。

第十条乙方发现货品有瑕疵时，应即通知甲方并限期请求甲方履行前条的义务，倘甲方不履行义务时，乙方除可解除合同外并可请求损害赔偿，甲方无异议。

第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_______种方式解决：

(一)提交______________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十二条其他约定事项：____________________________

本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

【第5篇】公司货物欠款买卖合同

2023公司货物欠款买卖出卖人___简称甲方，

承买人___简称乙方，兹为__货物欠款买卖，经双方缔结契约条件如下：

第一条甲方愿将__货__件卖与乙方，约定____年_月_日交付清楚。

第二条货价议定每件人民币__元整。

第三条乙方应自交货日起算__日内支付货价与甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

第四条甲方如届交货期不能交货，或仅能交付一部分时，应于_日前通知乙方延缓日期，乙方不允者可解除买卖契约，但须接到通知日起算_日内答复逾期即视为承认延期。

第五条甲方如届交货期不能交货又未经依前条约定通知乙方时，乙方可限相当日期催交货，倘逾期仍不交时，乙方可解除契约。

第六条如因天灾地变，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交货或一部分货品未能交清的，得延缓至不能交货原因消除后_日内交付。

第七条乙方交款之期以甲方交货之期为标准。

第八条乙方逾交款日期不为交款的，甲方得定相当期限催告交款，并请求自约定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算迟延利息。

第九条甲方所交付的货品，如有不合格或品质恶劣或数量短少时，甲方应负补充或交换或减少价金的义务。

第十条乙方发现货品有瑕疵时，应即通知甲方并限期请求履行前条的义务，倘甲方不履行义务时，乙方除可解除契约外并可请求损害赔偿，甲方无异议。

本契一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人：

地址：

买受人：

地址：

【第6篇】民事诉讼法买卖合同欠款纠纷起诉书

原告：_______________

被告：_______________

诉讼请求

1、请依法判令被告某某给付欠款本金__________万元整(￥_______________元)。

2、给付逾期利息(按银行同期贷款利率标准计算)。

3、本案诉讼费用有被告承担。

事实与理由

被告人__________于__________年_____月_____日，给我出具了__________万元欠条一枚，并约定还款日期为_____年_____月_____日。到期后我多次向被告索要，被告均以各种理由推托不还，特诉至人民法院，请求依法判令被告偿欠款本金_____元，并给付逾期利息(按银行同期贷款利率标准计算)，本案诉讼费由被告承担。

此致

_____人民法院

附：原告身份证复印件一份

欠条复印件一枚

起诉人：_____

_____年_____月_____日

【第7篇】买卖欠款合同

甲方：_______________

乙方：_______________

鉴于：______________________________(事实经过)

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就甲方向乙方偿还乙方投入全部款项事宜，达成本协议如下：

第一条甲、乙双方在此确认：甲方应向乙方偿还乙方投入全部款项款共计人民币__________元)

第二条甲方分期返还乙方投入全部款项共计人民币__________，具体还款计划如下：

一、_______________年_______________月_______________日前还款_______________元;

二、

借款人_______________(盖章)贷款人_______________(盖章)

签约日期：_______________

【第8篇】买卖合同欠款纠纷起诉书

原告:_______________

被告:_______________

诉讼请求

1、请依法判令被告某某给付欠款本金__________万元整(¥_______________元)。

2、给付逾期利息(按银行同期贷款利率标准计算)。

3、本案诉讼费用有被告承担。

事实与理由

被告人__________于__________年_____月_____日,给我出具了__________万元欠条一枚,并约定还款日期为 _____年_____月_____日。到期后我多次向被告索要,被告均以各种理由推托不还,特诉至人民法院,请求依法判令被告偿欠款本金_____元,并给付逾期利息(按银行同期贷款利率标准计算),本案诉讼费由被告承担。

此致

_____人民法院

附:原告身份证复印件一份

欠条复印件一枚

起诉人:_____

_____年_____月_____日

【第9篇】买卖合同欠款纠纷起诉书范例

原告：_______________

被告：_______________

诉讼请求

1、请依法判令被告某某给付欠款本金__________万元整(￥_______________元)。

2、给付逾期利息(按银行同期贷款利率标准计算)。

3、本案诉讼费用有被告承担。

事实与理由

被告人__________于__________年_____月_____日，给我出具了__________万元欠条一枚，并约定还款日期为_____年_____月_____日。到期后我多次向被告索要，被告均以各种理由推托不还，特诉至人民法院，请求依法判令被告偿欠款本金_____元，并给付逾期利息(按银行同期贷款利率标准计算)，本案诉讼费由被告承担。

此致

_______________人民法院

附：原告身份证复印件一份

欠条复印件一枚

起诉人：_______________

【第10篇】房屋买卖欠款协议合同

卖房人(以下简称甲方)：_________________

买房人(以下简称乙方)：_________________

担保人(以下简称丙方)：_________________

甲方与乙方就根据________小区楼________单元________室(储藏室号)达成了买卖交易，交易总额为________元(人民币)，由于乙方无法一次性付全款，在办理房产证过户前，首次付给甲方________元(人民币)，剩余所欠房款________元(人民币)乙方在取得过户后日内办理房贷，并在日内将剩余所欠房款________元(人民币)一次性付清给甲方，如果乙方因无法贷款或者是肆意不贷款超过约定付款期限，乙方将承担违约金;全部交易款付清后甲方把房屋钥匙交付给乙方交易完成;

甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订并赋予本协议强制执行效力，甲方有权直接向有管辖权的人民法院申请强制执行，乙方应向甲方支付的全部未付款项，乙方承诺愿以其全部资产接受人民法院强制执行;

为了保证甲方资金的安全，协议期内由乙方提供担保人一名，如到期后乙方无法将资金还给甲方，甲方有权要求其担保人提前为其垫付欠款，并承担相应的法律责任;

本协议一式三份，甲、乙、丙各一份，协议自房款全部付清之日起失效;

甲方(卖房人签字)：_________________

卖方人身份证号码：_________________

乙方(买房人签字)：_________________

买房人身份证号码：_________________

丙方(担保人签字)：_________________

担保人身份证号码：_________________

签订日期：_________________

【第11篇】买卖合同欠款诉状

你好，司法实践中买卖合同欠款诉状可以这样写：_________________

原告：______________，女，汉族，_____________年__________月__________日生，住址__________市__________区_______________楼__________号。身份证号：_____________

被告：______________，女，汉族，岁，__________现住__________市__________区_______________楼_______________号。联系电话：_____________

诉讼请求：______________

事实和理由：______________

原告认为........

原告请求人民法院以事实为依据，以法律为准绳，支持原告诉请，实现公平正义。

此致

__________市__________区人民法院

具状人：______________年月日

【第12篇】关于买卖欠款合同

甲方：_______________

乙方：_______________

鉴于：______________________________(事实经过)

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就甲方向乙方偿还乙方投入全部款项事宜，达成本协议如下：

第一条甲、乙双方在此确认：甲方应向乙方偿还乙方投入全部款项款共计人民币__________元)

第二条甲方分期返还乙方投入全部款项共计人民币__________，具体还款计划如下：

一、_______________年_______________月_______________日前还款_______________元;

二、_______________

借款人_______________(盖章)贷款人_______________(盖章)

【第13篇】房屋买卖买方欠款合同

卖房人(以下简称甲方)：_________________

买房人(以下简称乙方)：_________________

担保人(以下简称丙方)：_________________

甲方与乙方就根据小区楼单元室(储藏室号)达成了买卖交易，交易总额为_________元(人民币)，由于乙方无法一次性付全款，在办理房产证过户前，首次付给甲方_________元(人民币)，剩余所欠房款_________元(人民币)乙方在取得过户后日内办理房贷，并在日内将剩余所欠房款_________元(人民币)一次性付清给甲方，如果乙方因无法贷款或者是肆意不贷款超过约定付款期限，乙方将承担违约金;全部交易款付清后甲方把房屋钥匙交付给乙方交易完成;

甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订并赋予本协议强制执行效力，甲方有权直接向有管辖权的人民法院申请强制执行，乙方应向甲方支付的全部未付款项，乙方承诺愿以其全部资产接受人民法院强制执行;

为了保证甲方资金的安全，协议期内由乙方提供担保人一名，如到期后乙方无法将资金还给甲方，甲方有权要求其担保人提前为其垫付欠款，并承担相应的法律责任;

本协议一式三份，甲、乙、丙各一份，协议自房款全部付清之日起失效;

卖房人：_________________

买房人：_________________

担保人：_________________

【第14篇】买卖合同欠款纠纷民事诉讼

原告：_______________

住所地：_______________

法定代表人：_______________职务：_______________

被告：_______________

住所地：_______________

法定代表人：_______________职务：_______________

案由：买卖合同欠款纠纷

诉讼请求：

1、原告请求依法判令被告给付原告货款________元

2、请求判令被告支付逾期付款违约金________元

3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。

事实与理由：

________年________月________日原告与被告签订《购销合同》，原告为供方，被告为需方，供方为需方提供型号的，合同约定，货物的品名、规格、价格数量总货款

结款方式：需方如逾期未付款，每逾期一天，按应收货款的支付滞纳金给供方。合同签订后，被告未按照合同约定履行义务。从年月份开始拖欠原告的货款，原告为了双方能继续保持友好的合作关系，仍然按被告的订单如期将货物送至被告公司。从________年________月份至________年________月份被告拖欠原告货款如下：年月份，人民币元;________年________月份，人民币________元;________年________月份，人民币________元，________年________月份，人民币________;以上合计人民币________元。原告曾多次要求被告支付上述货款，但被告均以各种理由拒绝支付。综上所述，原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠原告货款共计________元，事实清楚,证据充分,足以认定;双方的债权债务关系

此致

________________人民法院

具状人：________________

________年________月________日