施工转让合同（8份范本）

【第1篇】施工合同转让协议

甲方(发包方)：_________________

乙方(原承包方)：_________________

丙方(拟承包方)：_________________

甲乙双方于_________________年_________________月_________________日订立承包协议书，约定由乙方承建社区建设项目，乙方指派两人具体负责主体工程的现场施工管理。现工程进度已达，乙方按约定已向实际施工人拨付工程款元。现实际施工人作为丙方代表愿承建该项目，为此甲、乙、丙三方就社区项目建设相关事宜，达成如下协议，以资共同信守：

1、甲乙双方均同意由丙方承建社区建设项目工程，甲乙方解除原承包合同，乙方与实际施工人解除双方协议;甲、丙方签订承包合同，由丙方承担项目建设责任和作为承包方的其他合同义务;

2、甲乙双方合同履行期间，丙方代表即为工程实际施工人，工程购进材料、雇佣工人等具体事宜均由该二人负责，故甲乙丙三方均认可，甲丙方承包合同签订后，凡涉及该项目工程的工程质量、债权债务、维修管理、施工建设等均由丙方承担责任，项目建设期间(包括甲丙方合同签订前)发生的债务均由丙方承担;

3、该协议签订后，乙方与的原承包协议书终止，作为丙方公司代表、实际施工人继续承担项目建设的相关职责，向甲方负责;

4、关于项目建设特殊债务的处理：由乙方公司代表以个人名义设定担保的，的债务(即该项目建设中的钢筋款项)元，由丙方负责偿还，甲方负有监督履行的义务;如因此给乙方或乙方代表造成不利后果，甲丙方承担违约责任，向乙方支付10万元违约金;

5、协议签订后，甲乙丙三方负有妥善处理工程交接及相关义务，如违反本协议给对方造成损失，应承担违约责任，违约金按本协议第4条的约定执行;

6、本协议为甲乙丙各方真实意思表示，受法律约束，不得反悔;

7、本协议自签字盖章之日起生效，甲乙丙各执一份。

甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________丙方(签章)：_________________

委托代理人：_________________委托代理人：_________________委托代理人：_________________

【第2篇】建筑施工塔吊转让合同书

(甲方)：

(乙方)：

甲方现将一台塔吊转让于乙方。现签订此建筑施工起重机械转让合同如下：

第一条：塔机情况：本次转让共计一台塔吊，机械设备具体情况如下：

1、qtz63c塔机是山东乳山乳塔建筑机械有限公司___年月生产，出厂编号：______。

第二条：塔机价格：经双方协商塔机的转让价为人民币___万元整。

第三条：权利义务：

1、甲方向乙方转让塔机时向买受人提供塔机证件;说明塔机的现状。

2、乙方在购塔机时应认真检查甲方所提供的塔机证件、手续是否齐全、并且应对所购塔机的功能及外观进行认真检查、确认。乙方在购买该塔机后，负责塔机的维修。

第四条：结算方式及期限：乙方将塔机验收合格后，支付贰拾贰万元给甲方。

第五条：合同文本：本合同一式两份，双方各执一份。

第六条：合同效力：本合同经买卖双方签字盖章后生效。

第七条：违约责任：按(民法典)参照执行;解决合同纠纷的方式：双方友好协商，协商不成时任何一方可向所在地仲裁或向所在地人民法院起诉。

(甲方)： (乙方)：

联系电话： 联系电话：

签定时间：____年____月____日

签定时间：____年____月____日

【第3篇】施工合同转让协议书

转让方(甲方)：_________________身份证号码：_________________

顶让方(乙方)：_________________身份证号码：_________________

房东(丙方)：_________________身份证号码：_________________

甲、乙、丙三方经友好协商，就店铺转让事宜达成以下协议：_________________

一、丙方同意甲方将自己位于街(路)号的店铺(原为：_________________)转让给乙方使用，建筑面积为平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。

二、丙方与甲方已签订了租赁合同，租期到_____年_____月_____日止，年租金为元_____人民币(大写：_________________)，租金为每年交付一次，并于约定日期提前一个月交至丙方。店铺转让给乙方后，乙方同意代替甲方向丙方履行原有店铺租赁合同中所规定的条款，并且每年定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。

四、转让后店铺现有的装修、装饰及其他所有设备全部归乙方所有，租赁期满后房屋装修等不动产归丙方所有，营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)。

五、乙方在年月日前一次性向甲方支付转让费共计人民币__________元，(大写：_________________)，上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他相关费用，此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

六、甲方应该协助乙方办理该店铺的工商营业执照、卫生许可证等相关证件的过户手续，但相关费用由乙方负责;乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

七、如乙方逾期交付转让金，除甲方交铺日期相应顺延外，乙方应每日向甲方支付转让费的千分之一作为违约金，逾期30日的，甲方有权解除合同，并且乙方必须按照转让费的10%向甲方支付违约金。如果由于甲方原因导致转让中止，甲方同样承担违约责任，并向乙方支付转让费的10%作为违约金。

八、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关，但遇政府规划，国家征用拆迁店铺，其有关补偿归乙方。

九、本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字之日起生效。

甲方签字：_________________

日期：_________________

乙方签字：_________________

日期：_________________

丙方签字：_________________

日期：_________________

【第4篇】施工合同债权转让诉状

原告:_________________————性别:_________________————出生年月:_________________————住址:_________________————联系电话:_________________————

被告:_________________————性别:_________________————出生年月:_________________————住址:_________________————联系电话:_________________————

诉讼请求:_________________

1.请求人民法院依法判决被告————偿还原告欠款————元;

2.诉讼费用由被告承担。

事实与理由:_________________

—————————————————————————————————————————

此致

————人民法院

起诉人:_________________————

————年——月——日

【第5篇】监控施工转让合同

甲方:_________________

乙方:_________________

经甲乙双方协商,本着互惠互利的原则,承包事宜,达成如下监控施工转让合同,以便共同遵守。

一.工程概况

工程名称:_________________

工程地点:_________________

工程内容:_________________

二、工程造价________________工程款总额约为________________元整,(大写)_____________

三、工程质量

1.乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的约定和国家有关工程的法律法规进行施工,承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任,严格履行原施工合同。认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

四、工程内容

甲方(签字):_________________

乙方(签字):_________________

________年____月____日

________年____月____日

【第6篇】二手施工升降机转让合同

2023二手施工升降机转让卖方：

买方：

根据《中华人民共和国民法典》，本着平等、自愿的原则，甲方将2台南宁200/200施工升降机转让给乙方，双方达成买卖协议如下:

一、设备价格、数量及金额：大写：。

二、交付方式及付款结算：

1.交货地点：甲方公司所在地。

2.运输方式：乙方自行承担吊车费、装车费、车辆运输费用。

3.本合同签订之日，卖方支付货款总额的100%，计人民币贰拾肆万元，甲方收款后开具收款收据给乙方。乙方自行装车查验后无异议视为合格产品。

三、其他事项：

1.甲方提供设备随机资料给乙方，买卖合同签订之日以前所涉及到事项由甲方负责承担，买卖合同签订之日以后所涉及到事项由乙方负责承担。

2.本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式贰份，卖方买方各执壹份。

卖方：买方:

代表人：代表人：

【第7篇】建设工程施工合同转让协议书

发包人(全称)：_________________

承包人(全称)：__________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：________________

工程地点：________________

工程内容：________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号：_____________

资金来源：________________

二、工程承包范围

承包范围：________________

三、合同工期

开工日期：________________

竣工日期：________________

合同工期总日历天数______天。

四、质量标准

工程质量标准：_________________

五、合同价款

金额(大写)：______________元(人民币)

$：______________元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标书及其附件

4.本合同专用条款

5.本合同通用条款

6.标准、规范及有关技术文件

7.图纸

8.工程量清单

9.工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：_________________年_____月_____日

合同订立地点：________________

本合同双方约定_____________后生效。

发包人：_________________(公章)

承包人：_________________(公章)

住所：_________________

住所：_________________

法定代表人：_________________

法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

委托代理人：_________________

电话：_________________

电话：_________________

传真：_________________

传真：_________________

开户银行：_________________

开户银行：_________________

账号：_________________

账号：_________________

邮政编码：_________________

【第8篇】建设工程施工合同权利义务转让

发包人(全称)：_________________

承包人(全称)：_________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：_________________

2.工程地点：_________________

3.工程立项批准文号：_________________

4.资金来源：_________________

5.工程内容：_________________

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围：_________________。

二、合同工期

计划开工日期：_________________年_________________月_________________日。

计划竣工日期：_________________年_________________月_________________日。

工期总日历天数：_________________天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_________________标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：_________________

人民币(大写)(￥元);其中：_________________

(1)安全文明施工费：_________________

人民币(大写)(￥元);(2)材料和工程设备暂估价金额：_________________

人民币(大写)(￥元);(3)专业工程暂估价金额：_________________

人民币(大写)(￥元);(4)暂列金额：_________________

人民币(大写)(￥元)。

2.合同价格形式：_________________

五、项目经理

承包人项目经理：_________________

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)已标价工程量清单或预算书;

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：_________________(公章)承包人：_________________(公章)

法定代表人或其委托代理人：_________________法定代表人或其委托代理人：_________________

组织机构代码：_________________组织机构代码：_________________

地址：_________________地址：_________________

邮政编码：_________________邮政编码：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

委托代理人：_________________委托代理人：_________________

电话：_________________电话：_________________

传真：_________________传真：_________________

电子信箱：_________________电子信箱：_________________

开户银行：_________________开户银行：_________________