【导语】家具承包合同怎么写才规范?本文根据受用户欢迎程度整理了7篇优质的家具承包合同范文,都是标准的书写参考模板,便于您一一对比,找到符合自己需求的范本。以下是7篇家具承包合同范文,希望您能喜欢。
- 目录
【第1篇】家具厂承包合同新
甲方:
乙方: 家具厂承包合同
根据平等自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就下列房屋的租凭达成如下协议。
第一条:厂方基本情况。
甲方厂房座落在北碚区北温泉镇前过村变电站对门。甲方厂房设备租给乙方使用。在承包期内乙方拥有设备的使用权,但所有权归甲方所有。乙方在承包期内自主经营,设备的维修及维护乙方全权全权负责。如有损坏照价赔偿。同时乙方应向甲方交保证金¥5000元。保证金在合同期满后退回。
第二条租凭期限
租凭期限为叁年,自 年 月 日至 年 月 日
第三条:租金。
设备年租金为人民币 元。
第四条:付款方式。
乙方应在本合同生效之日向甲方一次性付承包费及保证金。
第五条:关于装修和改变房屋结构的约定。
乙方不得随意改变和损坏房屋的设施,如有房屋装修、装饰 穿墙、打洞,必须经甲方同意,否则损失照价赔偿。
第六条:其它事项。
1甲方只提供厂房及设备使用,乙方在生产过程中的安全事故。由乙方自行负责,甲方不存在任何经济连带责任。
2、甲方只提供水、电设施给乙方使用,一切费用由乙方按国家规定自行缴纳。
3、如因国家需要征地建设、不可抗力因素,必须终止合同时。按实际承包时间结算承包费。
4此合同到期后,乙方需要续租时,按市场物价的增长面增长,增长的幅度为 在同等条件下乙方优先续租。
第七条:违约责任。
双方必须信守合同,任何一方违反本合同的规定,须按年度向对方交纳租金的 %作违约金。
第八条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方签字盖章 乙方签字盖章
年 月 日 年 月 日
【第2篇】家具安装承包合同
安装就是按照一定的程序、规格把机械或器材固定在一定的位置上。那么家具安装承包合同又是怎么一回事呢?以下是酷猫写作小编整理的家具安装承包合同,欢迎参考阅读。
家具安装承包合同范文立协议双方:
(以上简称甲方) (以上简称甲方)
为确保宜居春水湾小区工程按时、保质顺利完成,甲方将本工程安装部分工作量以包工方式承包给乙方施工,为进一步明确双方权利和义务,本着通力协作,互相配合,平等互利,协商一致的原则,结合工程具体情况,特制定一下条款,双方共同遵守。
一、承包内容
1、工程名称:
2、承包范围:
(1)本工程施工图纸范围内所有的安装,包括屋面、阳台、空调等排(气)水管道及临时水电安装。
(2)施工所需的一切机械、机具、工具、用具。
(3)所有预留孔洞的堵塞(包括烟道等需要二次浇堵)。
(4)涉及安全和实用功能的一切检验、检验合格、如不合格二次费用由乙方承担。
(5)在清地面前发生垃圾由他人清理,如在地面清理
完后再发生垃圾自行清理,如不清理重罚。
(6)如发生点工,大工按元/工日,小工按元/工日计算。
二、材料管理
1、在施工过程中如发现材料浪费第一次给予警告,屡教不改将于每次500-5000元罚款。
2、在施工过程中如发现偷盗材料现象将于每次500-5000元罚款,情节严重者将于清除场外,工程款不予结算。
三、工程质量
按施工图纸设计文件(含变更、核定)要求施工,符合国家现行的验评标准,确保达到优良标准。乙方必须严格按施工图及施工规范施工,各分项、检验批确保一次验收合格,如出现质量问题和质量缺陷,甲方将处300-3000元/次的罚款,乙方并负责承担因此而造成的一切返工(整改处理)的工、料费及相关费用,造成延误工期的将承担甲方与建设单位签订的工期罚款。材料及相关费用由现场管理人员折算金额,在工程款中扣除,乙方没有任何理由及借口。
四、工期要求
按项目部现场工程的整体进度乙方必须听建设单位及项目部的统一安排,统一调动,不折不扣地完成每一阶段下达的工程计划任务,如不能完工,乙方延误工期项目部有权调动人员插入,一切费用由乙方负责承担,并根据情况给予罚款2000-5000元。
五、双方权利和义务
1、甲方的权利和义务:
(1)积极的为乙方创造必要的施工条件,按计划及时提供材料到施工现场。
(2)进行施工技术、安全、质量交底及现场施工进度计划交底。
(3)协助乙方施工过程中的质量及安全监督,发现乙方在施工过程中存在质量及安全问题,甲方有权责令乙方返工整改。乙方所有人员必须无条件服从指挥,不得威胁和阻碍管理人员的正常工作。
(4)甲方应按时支付工程款,否则造成影响乙方不承担一切责任。
2、乙方职责和义务:
具体事宜参照与本协议起同等效力的《公约》。
(1)进入工地的所有人员必须按照有关安全文明施工的相关操作规程、规范施工,必须按甲方的施工计划组织生产,确保计划进度按时完成。
(2)乙方必须保证经常性工作人员的人数满足施工进度要求,协议签字人必须常驻现场,按时向甲方相关人员报到。
(3)在施工过程中严格执行施工现场标准化管理,接受甲方监督和检查,做到工完料尽场地清,材料整堆整齐。
(4)服从甲方统一管理、调配。做好现场综合治理工作,不许打架群殴,严禁酒后施工,严禁盗窃现象发生。
(5)乙方必须遵纪守法,必须遵守甲方的各项规章制度,做好现场安全教育工作,因此安全问题一切后果由乙方负责。
(6)乙方必须保证足够的劳动力来达到甲方要求的进度,否则甲方有权单方面终止协议(变换班组)并按乙方所完成验收合格工作量50%结算,未完成的工作量,及不合格的工作量不给予结算。
(7)如乙方施工工程质量达不到甲方质量要求,除罚款外同时甲方有权单方面终止协议(更换班组)并按乙方所完成验收合格工程量的40%结算。
(8)如乙方不服从甲方管理人员的指挥和工作安排,甲方有权单方面终止协议,乙方所完成验收工程量不予结算。
(9)如乙方单方终止协议,中途敲价等行为,所完成工程量不予以结算,
如无故停工未得到项目部的同意将处贰万元罚款。
(10)如乙方不能按进度的情况完成,甲方有权将本工程承包给其他班组施工,乙方无条件服从。
(11)甲方按协议向甲方付款,乙方必须按时发放民工工资,因乙方拖欠民工工资而造成社会影响,甲方将不给乙方任何结算,乙方自负一切责任。
(12)乙方无偿派专业水电工在施工现场配合项目部对施工临时用水电的设置、维护、维修等且跟踪服务。
六、安全文明施工管理
由于乙方为独立法人承包,所以乙方的施工安全所产生的经济费用由乙方独自承担,任何情况下与甲方无关,乙方施工严格执行相关的法律、法规和施工操作规程。
(一)、乙方工人进场必须按规定进行三级安全教育和身体体检。未经教育和体检人员不得上岗,私自上岗的发生任何安全事故由乙方负责。
(二)、乙方人员上岗严格按本工种的操作规程和甲方下发的安全技术交底操作,严禁有违反的现象,违规操作发生的安全事故由乙方承担事故责任和经济责任。
(三)、乙方施工人员在操作中严禁私自拆除或移动现场任何的安全措施、防护和安全标志,违者根据所造成后果的轻重给予经济处罚。每天施工前班组长应向每一位工人进行安全注意事项和施工作业内容交底,乙方在施工中发现安全隐患时应及时向甲方提出整改要求,在未整改前不得施工若擅自作业发生安全事故由乙方承担全部责任,安全隐患整改期间,工期顺延如甲方施工人员违规要求施工,发生的安全事故由甲方承担责任。
(五)、班组人员操作必须合理正确使用各项安全防护用品。进入现场必须正确配戴好安全帽,登高作业必须系好安全带等。违反的每发现一次甲方有权给予 50-100元的处罚。
七、承包工程价款及结算方法
结算执行方式:以图纸面积计算,如洁具安装甲乙双方各置一半,11#楼按每平方00元包干价。
八、价款支付方式
气安装结束20%。5、水电盒全部安装结束
九、其他事项
1、未尽事宜,双方协商解决,或向芜湖仲裁部门申请仲裁。
2、本协议一式两份,甲方乙方双方各执一份,双方签字之日起生效,工程竣工验收合格后本合同自动终止。
甲方代表:
年 月
年 月 乙方代表: 日 日
家具安装承包合同范文,尽在酷猫写作。
【第3篇】家具厂承包合同范本
改革开放以来,我国的工业产业大量发展,家具厂也不断涌现,那么对于家具厂承包合同你有多少了解呢?以下是酷猫写作小编整理的家具厂承包合同,欢迎参考阅读。
家具厂承包合同范文甲方:
乙方: 家具厂承包合同
根据平等自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就下列房屋的租凭达成如下协议。
第一条:厂方基本情况。
甲方厂房座落在北碚区北温泉镇前过村变电站对门。甲方厂房设备租给乙方使用。在承包期内乙方拥有设备的使用权,但所有权归甲方所有。乙方在承包期内自主经营,设备的维修及维护乙方全权全权负责。如有损坏照价赔偿。同时乙方应向甲方交保证金¥5000元。保证金在合同期满后退回。
第二条租凭期限
租凭期限为叁年,自 年 月 日至 年 月 日
第三条:租金。
设备年租金为人民币 元。
第四条:付款方式。
乙方应在本合同生效之日向甲方一次性付承包费及保证金。
第五条:关于装修和改变房屋结构的约定。
乙方不得随意改变和损坏房屋的设施,如有房屋装修、装饰 穿墙、打洞,必须经甲方同意,否则损失照价赔偿。
第六条:其它事项。
1甲方只提供厂房及设备使用,乙方在生产过程中的安全事故。由乙方自行负责,甲方不存在任何经济连带责任。
2、甲方只提供水、电设施给乙方使用,一切费用由乙方按国家规定自行缴纳。
3、如因国家需要征地建设、不可抗力因素,必须终止合同时。按实际承包时间结算承包费。
4此合同到期后,乙方需要续租时,按市场物价的增长面增长,增长的幅度为 在同等条件下乙方优先续租。
第七条:违约责任。
双方必须信守合同,任何一方违反本合同的规定,须按年度向对方交纳租金的 %作违约金。
第八条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方签字盖章 乙方签字盖章
年 月 日 年 月 日
家具厂承包合同范文,尽在酷猫写作。
【第4篇】家具厂承包合同范本新
改革开放以来,我国的工业产业大量发展,家具厂也不断涌现,那么对于家具厂 承包合同 你有多少了解呢 以下是小编整理的家具厂承包合同,欢迎参考阅读。
家具厂承包合同范文一
甲方:
乙方: 家具厂承包合同
根据平等自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就下列房屋的租凭达成如下协议。
第一条:厂方基本情况。
甲方厂房座落在 北碚 区北温泉镇前过村变电站对门。甲方厂房设备租给乙方使用。在承包期内乙方拥有设备的使用权,但所有权归甲方所有。乙方在承包期内自主经营,设备的维修及维护乙方全权全权负责。如有损坏照价赔偿。同时乙方应向甲方交 保证金 ¥5000元。保证金在合同期满后退回。
第二条租凭期限
租凭期限为叁年,自 年 月 日至 年 月 日
第三条:租金。
设备年租金为人民币 元。
第四条:付款方式。
乙方应在本 合同生效 之日向甲方一次性付承包费及保证金。
第五条:关于装修和改变房屋结构的约定。
乙方不得随意改变和损坏房屋的设施,如有房屋装修、装饰 穿墙、打洞,必须经甲方同意,否则损失照价赔偿。
第六条:其它事项。
1甲方只提供厂房及设备使用,乙方在生产过程中的安全事故。由乙方自行负责,甲方不存在任何经济 连带责任 。
2、甲方只提供水、电设施给乙方使用,一切费用由乙方按国家规定自行缴纳。
3、如因国家需要 征地 建设、不可抗力因素,必须终止合同时。按实际承包时间结算承包费。
4此 合同到期 后,乙方需要续租时,按市场物价的增长面增长,增长的幅度为 在同等条件下乙方优先续租。
第七条: 违约责任 。
双方必须信守合同,任何一方违反本合同的规定,须按年度向对方交纳租金的 %作 违约金 。
第八条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方签字盖章 乙方签字盖章
年 月 日 年 月 日
家具厂承包合同范文二
甲方:
乙方: 住址: 身份证 号码:
因业务发展需要,甲方将位于厂区内的 承包给乙方,为明确双方权利义务,保证双方的合法权益,经双方协商一致,特订立本协议:
一、生产设备的提供:
1.甲方为乙方提供厂房(车间)、设备及机器。
2.乙方必须爱护甲方所提供的生产设备,节约物料,不得故意损坏或浪费生产设备和物料,否则甲方有权要求乙方赔偿并对其进行罚款。
二、承包保证金及返还方式
双方同意乙方在签订合同后缴纳 元给甲方作为保证金(押金),合同期满或者双方协商解除本合同时,且在乙方已经清理完一切在本厂的 债务 、工人 工资 及交接手续后,甲方则将此押金不计息退还给乙方。若乙方违反本协议,则乙方无权要求返还。
三、加工价格:
四、工作时间:
甲方许可乙方实施弹性工作制,但乙方所配的人力应以满足生产进度为准,乙方不得因人事安排不足而影响生产进度,否则乙方必须赔偿甲方因而造成的一切损失。包括由此造成甲方对其客户迟延交货所要承担的违约责任。
五、不良品的处理
六、乙方的权责
1、乙方不得聘请一些来历不明、没有真正有效证件的工人入厂,否则,一切后果由乙方负责。
2、乙方应为自己的工人以他们自己的名义购买工作 医疗保险 及 社会保险 ,甲方与乙方及其乙方聘请的雇员不存在 劳动关系 ,乙方及其工人在工作期间受伤或者死亡的,所有法律责任由乙方承担。
3、乙方工人的报酬由乙方支付,于甲方无关。乙方应按时支付乙方工人的报酬。
4、乙方在生产过程中和其工人之间的一切事宜(包括工资、 工伤 等)均与甲方无关,如因这些问题导致甲方的利益受损,由乙方承担赔偿责任。
5、因乙方制作方式及工艺问题而导致产品做坏的,如需返工的,返工产生的加工费由乙方自行负责。如产品无法返工的,乙方必须向甲方全额赔偿(包括客户要求甲方赔偿的金额)。此种事故在合同期内发生超过2次(含2次),甲方有权解除本合同,并要求乙方赔偿所有损失。
七、本协议在履行过程中发生争议、应协商解决,协商不成可依法向人民法院起诉。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自双方签字之日起生效。本合同如有未尽事项,甲乙双方可另行商仪签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
2010年 月 日 2010年 月 日
家具厂承包合同范文三
甲方代表:
乙方(承包方):
经甲乙双方互相协商,甲方将顺德市**镇**泡沫加工厂承包给乙方经营。甲乙双方在平等、互利、自愿的基础上,签定如下协议:
一、承包方式
甲方将权属于甲方的**泡沫加工厂承包给乙方自产自销经营。承包期内,一切经营资金由乙方自筹一切开支包括厂房租金、水、电费、税收费、卫生管理费等费用均由乙方负责支付,甲方概不负责。
二、承包期限
合同承包期限为一年,从xx年8月日起至xx年8月日止。合同期满后,如甲乙双方愿意,可继续签订承包合同。
三、承包费用
承包费用为100000元人民币(大写壹拾万元整)/年。乙方于每月5日前向甲方缴交承包款8300元,尾数在最后一个月结清第一次缴交承包款时间为xx年9月5日前。如乙方逾期未缴交承包款,每日按拖欠总额的1%收取滞纳金超过20日未缴交承包款,甲方有权终止承包合同,并将乙方保证金不予退还。
四、安全责任
乙方应为工厂员工购买 工伤保险 。合同期内,一切安全事故由乙方负责,甲方概不负任何责任。
五、违约责任
乙方在合同签定后向甲方交纳30000元保证金。如有违约,则由违约方向另一方赔偿违约金30000元。
六、其它事项
1、甲乙双方签字后,此合同不受市场行情等任何因素影响,合同期内,任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退场等),则按违约处理。
2、甲方将原购买的其他厂的废泡沫(包括蚬华、福星、等)移交给乙方购买,但乙方不得自行与厂家重新洽谈价格或签订合同,如有价格等因素变动,必须及时通知甲方前去与厂家处理解决,否则按乙方违约处理。
3、甲方以前购买的厂货废泡沫,如受价格变动和其它因素的影响,导致一些厂货不能再继续购买的,甲方不负责任,不减少承包费。
4、乙方在经营期间,所有新找到的废泡沫货源和购买的废泡沫厂货,在合同期满后,必须连同以前的废泡沫厂货全部移交给甲方购买,并且乙方二年内不得在甲方工厂周围方圆30公里范围内开设废泡沫加工厂。
5、甲方负责提供一台泡沫拉丝机给乙方使用,维修费用由乙方负责。其它物品由甲乙双方在接交时签订清单,合同期满后乙方按清单将物品交给甲方,遗失或损坏的物品按价赔偿。
6、合同期内,如因现厂房不能继续租用或政府有关部门干涉的原因,导致乙方不能生产的情况下,由甲方负责协调有关关系或另外租厂房使用,乙方每月仍然按以前的厂租标准支付厂房租金因搬厂房造成停工期间按270元/日扣减承包费。如甲方不能协调好关系,无法让乙方继续开工,则双方按终止合同处理并进行结算,此种情况不按违约处理。
7、如双方发生 合同纠纷 ,须在甲方工厂所在地即顺德地区提出 诉讼 。
8、未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
9、此合同一式两份,甲乙双方各持一份具有同等法律效力,签字生效。
甲方(盖章):顺德市**镇**泡沫加工厂
甲方代表(签名):
乙方(签名):
签定日期:年月日
【第5篇】家具家电安装承包合同
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)现有家装工程,由甲方将其承包给乙方,经甲乙双方充分协商,达成如下协议,以共同曾守。一、承包范围及内容:1、水电:包括电线,线管,蜡管,弯头,直接,水管,弯头,直接等一期工程所须材料以及安装费(不包括开关,插座,配电箱,灯具,电器,龙头,阀门,洁具,挂件等;2、瓦工:包括水泥,沙子,打墙做墙抹灰,铺砖,找平及人工费(不包括瓷砖);3、木工:包括:主卧衣柜,衣帽间衣柜,次卧衣柜,酒柜,玄关,鞋柜,电视柜,客厅吊顶,餐厅吊顶,大阳台门套,小阳台门套,卫生间门套,储藏间包门做门,主卧包门做门,次卧包门做门,书房包门做门,厨房包门做门,所须的木工材料及人工费(不包括门锁,五金件);4、油漆:包括清水漆,强面漆,所须材料及人工费。二、工期要求:1、必须保证在开工后两个半月内完工、2、如因人力不可抗拒的原因(停电,停水,及其它原因)而影响工程进度,经甲乙双方签订合同,工期给予顺延。三、工程造价及费用:预算价格:四、工程款的支付与结算:分期结算,第一期,在开工1天付整个工程款的40%,第二期,木工进厂时付到80%,第三期全部完工验收后一次付清余款。五、甲乙双方的责任:1、甲方应积极准备应备材料,确保乙方正常施工、2、乙方在开工前积极做好施工前的项准备工作,作好施工人员安全教育工作,作到安全文明施工、3、如因质量,工期达不到要求,其损失由乙方负责赔偿。因甲方资金不到位而影响工程进度,其损失由甲方负责。六、其它:1、本合同未尽事宜按有关规定甲乙双方协商解决。2、本合同双方签字生效,验收合格结清工程款后自动失效。甲方(公章):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
【第6篇】家具安装承包合同新整理版
安装就是按照一定的程序、规格把机械或器材固定在一定的位置上。那么家具安装承包合同又是怎么一回事呢 以下是小编整理的家具安装承包合同,欢迎参考阅读。
家具安装承包合同范文一
立协议双方:
(以上简称甲方) (以上简称甲方)
为确保宜居春水湾小区工程按时、保质顺利完成,甲方将本工程安装部分工作量以包工方式承包给乙方施工,为进一步明确双方权利和义务,本着通力协作,互相配合,平等互利,协商一致的原则,结合工程具体情况,特制定一下条款,双方共同遵守。
一、承包内容
1、工程名称:
2、承包范围:
(1)本工程施工图纸范围内所有的安装,包括屋面、阳台、空调等排(气)水管道及临时水电安装。
(2)施工所需的一切机械、机具、工具、用具。
(3)所有预留孔洞的堵塞(包括烟道等需要二次浇堵)。
(4)涉及安全和实用功能的一切检验、检验合格、如不合格二次费用由乙方承担。
(5)在清地面前发生垃圾由他人清理,如在地面清理
完后再发生垃圾自行清理,如不清理重罚。
(6)如发生点工,大工按元/工日,小工按元/工日计算。
二、材料管理
1、在施工过程中如发现材料浪费第一次给予警告,屡教不改将于每次500-5000元罚款。
2、在施工过程中如发现偷盗材料现象将于每次500-5000元罚款,情节严重者将于清除场外,工程款不予结算。
三、工程质量
按施工图纸设计文件(含变更、核定)要求施工,符合国家现行的验评标准,确保达到优良标准。乙方必须严格按施工图及施工规范施工,各分项、检验批确保一次验收合格,如出现质量问题和质量缺陷,甲方将处300-3000元/次的罚款,乙方并负责承担因此而造成的一切返工(整改处理)的工、料费及相关费用,造成延误工期的将承担甲方与建设单位签订的工期罚款。材料及相关费用由现场管理人员折算金额,在工程款中扣除,乙方没有任何理由及借口。
四、工期要求
按项目部现场工程的整体进度乙方必须听建设单位及项目部的统一安排,统一调动,不折不扣地完成每一阶段下达的工程计划任务,如不能完工,乙方延误工期项目部有权调动人员插入,一切费用由乙方负责承担,并根据情况给予罚款2000-5000元。
五、双方权利和义务
1、甲方的权利和义务:
(1)积极的为乙方创造必要的施工条件,按计划及时提供材料到施工现场。
(2)进行施工技术、安全、质量交底及现场施工进度计划交底。
(3)协助乙方施工过程中的质量及安全监督,发现乙方在施工过程中存在质量及安全问题,甲方有权责令乙方返工整改。乙方所有人员必须无条件服从指挥,不得威胁和阻碍管理人员的正常工作。
(4)甲方应按时支付工程款,否则造成影响乙方不承担一切责任。
2、乙方职责和义务:
具体事宜参照与本协议起同等效力的《公约》。
(1)进入工地的所有人员必须按照有关安全文明施工的相关操作规程、规范施工,必须按甲方的施工计划组织生产,确保计划进度按时完成。
(2)乙方必须保证经常性工作人员的人数满足施工进度要求,协议签字人必须常驻现场,按时向甲方相关人员报到。
(3)在施工过程中严格执行施工现场标准化管理,接受甲方监督和检查,做到工完料尽场地清,材料整堆整齐。
(4)服从甲方统一管理、调配。做好现场综合治理工作,不许打架群殴,严禁酒后施工,严禁盗窃现象发生。
(5)乙方必须遵纪守法,必须遵守甲方的各项规章制度,做好现场安全教育工作,因此安全问题一切后果由乙方负责。
(6)乙方必须保证足够的劳动力来达到甲方要求的进度,否则甲方有权单方面终止协议(变换班组)并按乙方所完成验收合格工作量50%结算,未完成的工作量,及不合格的工作量不给予结算。
(7)如乙方施工工程质量达不到甲方质量要求,除罚款外同时甲方有权单方面终止协议(更换班组)并按乙方所完成验收合格工程量的40%结算。
(8)如乙方不服从甲方管理人员的指挥和工作安排,甲方有权单方面终止协议,乙方所完成验收工程量不予结算。
(9)如乙方单方终止协议,中途敲价等行为,所完成工程量不予以结算,
如无故停工未得到项目部的同意将处贰万元罚款。
(10)如乙方不能按进度的情况完成,甲方有权将本工程承包给其他班组施工,乙方无条件服从。
(11)甲方按协议向甲方付款,乙方必须按时发放民工工资,因乙方拖欠民工工资而造成社会影响,甲方将不给乙方任何结算,乙方自负一切责任。
(12)乙方无偿派专业水电工在施工现场配合项目部对施工临时用水电的设置、维护、维修等且跟踪服务。
六、安全文明施工管理
由于乙方为独立法人承包,所以乙方的施工安全所产生的经济费用由乙方独自承担,任何情况下与甲方无关,乙方施工严格执行相关的法律、法规和施工操作规程。
(一)、乙方工人进场必须按规定进行三级安全教育和身体体检。未经教育和体检人员不得上岗,私自上岗的发生任何安全事故由乙方负责。
(二)、乙方人员上岗严格按本工种的操作规程和甲方下发的安全技术交底操作,严禁有违反的现象,违规操作发生的安全事故由乙方承担事故责任和经济责任。
(三)、乙方施工人员在操作中严禁私自拆除或移动现场任何的安全措施、防护和安全标志,违者根据所造成后果的轻重给予经济处罚。每天施工前班组长应向每一位工人进行安全注意事项和施工作业内容交底,乙方在施工中发现安全隐患时应及时向甲方提出整改要求,在未整改前不得施工若擅自作业发生安全事故由乙方承担全部责任,安全隐患整改期间,工期顺延;如甲方施工人员违规要求施工,发生的安全事故由甲方承担责任。
(五)、班组人员操作必须合理正确使用各项安全防护用品。进入现场必须正确配戴好安全帽,登高作业必须系好安全带等。违反的每发现一次甲方有权给予 50-100元的处罚。
七、承包工程价款及结算方法
结算执行方式:以图纸面积计算,如洁具安装甲乙双方各置一半,11#楼按每平方00元包干价。
八、价款支付方式
气安装结束20%。5、水电盒全部安装结束
九、其他事项
1、未尽事宜,双方协商解决,或向芜湖仲裁部门申请仲裁。
2、本协议一式两份,甲方乙方双方各执一份,双方签字之日起生效,工程竣工验收合格后本合同自动终止。
甲方代表:
年 月
年 月 乙方代表: 日 日
家具安装承包合同范文二
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
现有家装工程,由甲方将其承包给乙方,经甲乙双方充分协商,达成如下协议,以共同曾守.
一. 承包范围及内容:
1. 水电:包括电线,线管,蜡管,弯头,直接,水管,弯头,直接等一期工程所须材料以及安装费(不包括开关,插座,配电箱,灯具,电器,龙头,阀门,洁具,挂件等.
2. 瓦工:包括水泥,沙子,打墙做墙抹灰,铺砖,找平及人工费(不包括瓷砖)
3. 木工:包括:主卧衣柜,衣帽间衣柜,次卧衣柜,酒柜,玄关,鞋柜,电视柜,客厅吊顶,餐厅吊顶,大阳台门套,小阳台门套,卫生间门套,储藏间包门做门,主卧包门做门,次卧包门做门,书房包门做门,厨房包门做门,所须的木工材料及人工费(不包括门锁,五金件). 4. 油漆:包括清水漆,强面漆,所须材料及人工费.
二. 工期要求:
1. 必须保证在开工后两个半月内完工.
2. 如因人力不可抗拒的原因(停电,停水,及其它原因)而影响工程进度,经甲乙双方签订合同,工期给予顺延.
三. 工程造价及费用: 1.预算价格:
四. 工程款的支付与结算:
1. 分期结算,第一期,在开工1天付整个工程款的40%,第二期,木工进厂时付到80%,第三期全部完工验收后一次付清余款.
五.甲乙双方的责任:
1. 甲方应积极准备应备材料,确保乙方正常施工.
2. 乙方在开工前积极做好施工前的项准备工作,作好施工人员安全教育工作,作到安全文明施工.
3. 如因质量,工期达不到要求,其损失由乙方负责赔偿。因甲方资金不到位而影响工程进度,其损失由甲方负责。
六.其它:
1. 本合同未尽事宜按有关规定甲乙双方协商解决。
2. 本合同双方签字生效,验收合格结清工程款后自动失效。 甲方: 乙方:
签字: 签字: 年 月 日 年 月 日
家具安装承包合同范文三
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,同时为了体现公平、公正、自愿、互利的原则,确保工程顺利完成,进一步明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商达成意见一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、分包工作期限:
开工日期: 年 月 日
完工日期:日
4、结构类型:5、承包范围:室内给排水(包括雨水、空调冷凝水、压力排水),采暖干管及分水器以内的管道安装,强电电气,消防、智能弱电预埋及管盒安装,设计变更、签证单的工作内容,安装工程需要的孔洞预留(包括消防工程),图纸中所有的水、暖、电一切工作内容。
二、承包方式:
1、承包方式:
2、承包单价及计算标准:
① 按照国家规定的建筑标准计算建筑面积平米包干: 元/㎡。
② 项目现场用工: 130.00 元/工日,无法执行工程量的采用估工或定价办法执行。
③ 施工图纸内的设计变更、技术核定单、现场签证增减不作单价调整。
④ 进度计算:电气安装 元/㎡(其中预埋 元/㎡)。采暖安装 元/㎡。给排水安装 元/㎡。
三、付款方式:
乙方进场后,生活费用自理,施工期间甲方按工程进度完成产值的70%支付乙方劳务人工费,年终按进度支付到 85 %,工程竣工验收后支付到95%,余5%做质保金,质保金一年后支付,质保期间,因乙方施工技术、质量问题造成业主及甲方的损失,全部由乙方承担。
四、质量标准:
1、质量标准:以建设单位要求的质量标准为准。按设计图纸及国家有关验收规范施工,
2、积极配合土建工程进度,主体施工期间:墙钢筋绑好后 3 小时内完成线管铺设;底板筋绑好后 3 小时内完成线管铺设,超出此时间将负责土建工种的误工损失费。装修施工期间:在土建砌体完成后抹灰之前必须完成线管、线盒的安装及扫管工作,如因管路不通而造成的二次抹灰的工料费全部由安装班组承担。
五、双方责任:
1、甲方责任:
① 向乙方进行质量、安全、技术、工期、材料节约、消防、治安、文明施工、现场管理、劳动纪律等的教育和交底。
② 向乙方提供施工所需的大型机械设备(如:塔吊,施工电梯等)。
③ 向乙方提供施工所需的各类材料。
④ 组织相关人员,及时对工程的分项工程进行质量验收。
2、乙方责任:
① 严格按照甲方的技术交底进行施工。
② 自带安装工程所需的工具及工具耗材(电焊条、氧气、乙炔除外)。
③ 乙方根据工程进度情况,积极组织劳力施工,不得因劳力和技术力量短缺而影响工程进度,因乙方劳力和技术力量影响工程进度时,甲方将视其情况外调劳力突击,突击劳力按 200 元/日计算,在乙方当月进度款中扣除。 ④ 乙方必须按照国家验收规范及相关安全质量标准进行施工,并接受甲方的安全质量监督检查。同时购买乙方所有进场人员人身意外伤害保险。
⑤ 乙方必须文明施工,工完场清,遵守职业道德,爱护机械,保护成品。100米内周转材料上下车等工作。
六、安全生产:
1、甲、乙双方必须严格遵守国家有关建筑安装的安全文明施工、消防、治保卫的法律、法规相关条例等规定。
2、乙方人员要正确佩戴好个人劳动防护用品,特殊工种操作人员必须持证上岗,无证人员不得上岗。
3、乙方要对工人强化安全知识教育,增强工人的安全意识,严禁违章操作,确保安全生产,对不遵守安全生产者一次视情况罚款200元5000元。
4、因乙方违章作业发生的一切安全事故,由乙方承担一切所有责任。
七、其它:
1、凡属以下情况的,甲方可提出终止协议:
① 有严重损害甲方形象和利益的。
② 对甲方安排的生产进度计划完不成并无具体措施的。
③ 发生质量问题,不予整改且无整改措施,造成恶劣影响的。
④ 安全生产严重违章并无整改措施或整改后仍不能确保安全生产的。
2、凡属以下情况的,乙方可提出终止协议:
① 甲方不能按时供应材料造成特别严重待工的。
② 甲方不能按照协议支付工人工资的。
3、因甲方原因造成的工期延误,工期相应顺延。
4、因乙方责任造成协议终止的,按已完成工程量产值的70%结算。
5、因甲方责任造成协议终止的,按已完成工程量产值的100%结算。
八、补充条款:
1、乙方配备安装技术专业管理人员
2、乙方负责将现场签证、技术核定内容上报项目部并积极协助办理签证工作。
3、乙方负责材料的计划和节约使用工作,因乙方材料计划造成材料超过预算量10%剩余和浪费的,责任由乙方负责(按材料采购价+运费及采保费+罚款)。
4、电气安装完毕后,乙方对所完成的成品有保护责任,如发生丢失,造成的损失由乙方承担。
5、其它未尽事宜执行公司内部管理条例,条例另附。
本协议一式四份,甲方三份,乙方一份。本协议自签定之日起生效,
具有同等法律效力。工程竣工、各项款项结算支付完毕同时失效。
甲方负责人(签字): 乙方负责人(签字)
年 月 日 年 月 日
【第7篇】皮质家具承包安装合同
2023皮质家具承包安装发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二、生产厂家
三、合同工期
全部家俱的工期为 日历天,其中:于合同签定后 日历天完成工厂制作并送达现场,到场后 日历天内完成现场摆放与安装。
四、质量标准
五、合同价款
合同金额(大写):(小写:¥ 元)
本工程材料采购安装采用合同总价包干形式。
六、组成合同的文件
下列文件与本协议书一道构成本工程的合同文件的组成部分,并应分别作为本协议书的一部分进行阅读和理解:
上述相同层级中如包括多个文件,则文件的解释效力以时间为序,时间在后的优先解释。
七、承包人的责任
承包人向发包人承诺按照合同约定保质保量供货并在质量保修期内承担质量保修责任。
八、发包人的责任
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
本合同双方约定:双方签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
传真: 传真: