【导语】泥工承包合同怎么写才规范?本文根据受用户欢迎程度整理了15篇优质的泥工承包合同范文,都是标准的书写参考模板,便于您一一对比,找到符合自己需求的范本。以下是15篇泥工承包合同范文,希望您能喜欢。
- 目录
-
第1篇建筑泥工承包合同标准格式 第2篇泥工承包合同样式 第3篇泥工劳务承包合同 第4篇泥工承包施工合同 第5篇泥工分项工程承包合同书 第6篇泥工施工承包合同 第7篇泥工工程承包合同 第8篇泥工承包合同书 第9篇泥工承包合同书新 第10篇基础泥工班组内部承包合同书 第11篇工地泥工班组承包合同 第12篇泥工班组承包合同 第13篇文化中心泥工施工承包合同 第14篇建筑泥工承包合同新 第15篇基础泥工班组内部承包合同
【第1篇】建筑泥工承包合同标准格式
泥工是指从事建筑工程行业,建造房屋以及搞装修专门贴瓷砖和地板砖,砌封,粉墙,一切和泥水接触的建筑,那么建筑泥工承包合同怎么写呢?以下是酷猫写作小编整理的建筑泥工承包合同,欢迎参考阅读。
建筑泥工承包合同范文甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
为加强建筑工程项目管理,适应建筑市场的需要,强化公司内部分级承包管理职责,杜绝各种建筑材料浪费和流失,增强建设活动中的质量意识,安全意识,按时完成任务,经双方共同协商,甲方将本工程项目承包给乙方承建,并经协商条款如下,以利遵照执行。
一、工程地点及名称:
1、工程项目地点:
2、工程项目名称:
二、工程承包方式及内容:
1、工程承包方式:包人工费、包安全、包质量、包工期、包低值品消耗,除塔吊、架杆架板、搅拌机台以外的所有工具由乙方全部自行负责。
2、工程内容:乙方按照设计图和变更通知进行泥工范围内施工,即:包括基础混凝土、砌砖、现浇,内外抹灰、外墙保暖、屋顶彩瓦件、构建安装、空调板、过梁板制作安装、楼梯间贴砖和楼梯间墙脚砖,按设计施工图上要求从基础到屋顶彩瓦在内的所有泥作工程由泥工全部负责完成,外墙抹灰必须达到做水泥外墙漆要求。竣工后楼上及室内架杆、木板建筑垃圾清扫到指定地点,机具基础的现浇及砌砖。
三、承诺工程结算及付款方式:
住宅小区建筑面积约为 平方米,按建筑面积计算每平方米 元,总计工程款为人民币 元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价,一切人工费涨跌均由乙方自行承担。
以上价格包括安全防护费、搭架、拆架费用、搅拌机人员工资在内,工程符合质量要求,每栋从基础做完起,每月完成两层浇板后才能按工程进度比例80%付款,竣工验收后三个月内付清工程款95%。一楼浇板后开始拨款。
乙方必须按甲方项目部规定工期完工,做到节约材料,做好安全工作,此价格内除甲方安排杂工以外,无任何杂工工资。
四、工程质量验收工期要求:
1、工程质量及检查验收,甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查,若发现工程质量问题,立即进行处理,因施工不当造成质量不合格的,由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收,按照建筑施工验收规范标准执行。
2、本工程于 年 月 日至 年 月 日前竣工。分栋按每栋基础完工后4个月内必须完成全部泥工工程,超期每天扣罚延误工期罚金500元,以此类推。
五、安全事项:
此项工程的安全工作,由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作,加强安全检查,及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训,严禁违章违规操作,严禁酒后施工作业,严禁带病上高架施工,严禁不带安全帽、保险带进入施工现场,发现一次,每人扣罚款100元,在当月拨款中扣除。做好安全
防护保护。若施工现场发生的一切安全事故,由乙方承担部分经济责任和全部法律责任,赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担,赔偿金额超出两万元以上的由甲乙双方共同承担超出金额各50%的经济责任。
六、其他事项:
1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理,不得随意施工,否则造成损失由乙方负责赔偿,并在当月承包费中扣除。
2、乙方在施工中,要节约材料,不得任意浪费材料,否则照价赔偿,对故意浪费材料的,甲方有权进行处罚,并在当月的承包费中扣除。
3、乙方须用的工具,由乙方自行负责,其它未尽事宜,双方协商解决。
4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工,不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患,甲方有权解除合同,并对已完工程减出不合格部份及材料浪费损失后,按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方,并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时,乙方必须保证30人以上在场施工,否则少1人,按每人每天扣罚款100元,并赔偿拖延工期罚款每天500元。
5、乙方应凭证上岗,如因无证上岗而受到上级单位处罚,一律由乙方负责承担经济处罚。
6、乙方必须做到文明施工,如其员工在工地内吵架一次,每人罚款100元,打架一次每人罚款200元,在当月扣除。
七、保修责任:
为了确保工程质量,维护消费者权益,乙方必须在国家规定质保期内对其施工工程进行维护保修,工程验收后在总工程款内扣除5%的质量保证金,交付使用后寺年内无质量问题,甲方向乙方付清保证金,在保修期内如有质量问题,由乙方负责维修,并承担维修材料费用,如乙方不履行保修责任,甲方有权另请他人维修,并在保证金内支付费用,如三次以上通知乙方仍不进行维修的,乙方自愿放弃质量保证金。
八、违约责任:
乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工,若延误工期,质量验收不合格,除扣罚延误工期罚重金每天500元以外,违约金按工程结算总额的10%计算,在乙方结算工程款内扣除。
九、本合同一式四份,甲方存三份,乙方存一份。白甲乙双方签字之日起生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
年 月 日
建筑泥工承包合同范文,尽在酷猫写作。
【第2篇】泥工承包合同样式
泥 工 承 包 合 同
甲 方:
乙 方:身份证号:
甲方在公司内部对内装饰泥工项目实施内部承包,乙方作为施工班组负责人,表示愿意承包。甲乙双方友好协商,根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规,为明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则,经协商签订本合同。
1.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范,负责施工,
1.2包干单价:是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑风险因素,实行交钥匙工程。
2工程地点:
3工程工期:具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起,合同总工期按照业主、项目部要求执行。
3.1乙方应按约定的竣工时间,完成工程的施工和验收,并且无条件地交付给甲方,不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后,才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。
4合同价款
4.1本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干,包干铺装人工费单价为:梯步贴砖(含踢脚线、平台、梯步):元/m2(按展开面积计算);地面贴砖:元/m2;卫生间墙砖: 元/m2;踢脚线元/㎡。工程量收方按04清单定额规则收方(除特殊约定外);
4.2该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。
4.3在工程实施过程中,本合同的综合包干单价不因市场价格(含设备及人工)的变化及工程量的增减而调整。
4.4工程变更的办理
4.4.1施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加,甲方一律不承担。
4.5付款方式
4.5.1工程进度款按月支付,经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足计划要求进行考核,并签署同意支付的意见后方能申报;
4.5.2乙方每月25日申报形象进度情况,甲方于次月10日前按上月完成产值的80%向乙方支付上月月工程进度款;
4.5.3工程竣工验收合格并移交业主单位后,甲乙双方办理完工程结算,甲方向乙方支付至结算总价的95%。
4.5.4余结算总价5%作为本工程的质保金,按照附件一中的约定执行。
5安全文明施工
5.1本工程施工过程中,乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定,做到文明施工,并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故,由乙方承担经济和法律责任。
5.2乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查,如达不到安全文明工地标准,甲方可勒令乙方停工整改,由此造成的损失由乙方承担。
5.3乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的,由乙方自行解决,与甲方无关。
5.4乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的,由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的,乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处,甲方不得动用,待诉讼生效或经调解、和解结案后,甲方再按照届时确定的数额支付给原告,如有剩余,返还给乙方。
5.5乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场,将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点;由甲方统一清理。
5.6乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理,严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例,同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法,防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为,预防人员伤亡事故的发生,因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。
6工程质量保修:按照附件一中的约定执行。
7违约责任
7.1因乙方原因导致工期延误的,每延迟一天,乙方向甲方支付人民币500.00元的违约金。延迟工期达10日历天的,甲方有权解除本合同,未支付的工程款不再予以支付,且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金,并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
7.2乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的,每发现一处,乙方向甲方支付违约金人民币1000元,且由乙方负责更换、重作,承担所有费用,并承担由此给甲方造成的全部损失,包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。
7.3乙方不按约定的竣工时间,完成工程施工和验收,无条件交付给甲方,或以任何理由和借口拖延交付,如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程,甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程,并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3%违约金外,同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
7.4乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善,或未能在合同约定的工期内完成本工程,甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容,由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除,无需乙方签字认可,且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。
7.5乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务,乙方应承担违约责任,每出现一次,乙方向甲方支付违约金人民币200元-2000元。
7.6凡在本合同约定的乙方应承担的违约金,甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式),且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。
8甲乙双方约定:
8.1.1乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作,如乙方2次以上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作,甲方有权勒令退场。费用按完工的60%结算。
9本合同双方签章后生效。本合同一式贰份,贰份合同及其附件具有同等法律效力。
9.1本合同未尽事宜,双方协商解决,达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分,均具法律效力。
9.2甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商解决,协商不能达成一致时,双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
甲方 代 表: 乙 方(手印):
身份证复印件:
电 话:
日 期: 日 期:
附件一
工程质量保修书
甲 方:
乙 方:
甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对本工程签订质量保修书。
1质量保修范围和内容:乙方在质保期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担乙方承包范围内全部工程的质量保修责任。
2质量质保期
2.1本工程的质保期为1年,质保期从本项目竣工验收合格并交付业主单位之日起开始计算。
3质量保修金
3.1余本工程结算总价的5%作为质量保修金,待竣工满一年后,无质量问题并经业主单位确认后,甲方一次性退还乙方质保金,质保金不计利息。
4质量保修责任及职责
4.1材料检验与验收责任
4.1.1乙方对甲方供应的材料有监督和协助抽查义务,因不合格材料的使用导致的维修,乙方承担相应的连带责任。
4.2保修责任
4.2.1质保期内所发生的质量缺陷乙方须无条件及时修缮处理,并承担因乙方原因给甲方和业主、第三方造成的全部损失。
4.2.2保修质量须符合国家或行业现行的相关强制性标准、施工验收规范、设计文件及本合同对工程质量的要求,并使业主满意。
4.2.3维修联系人:乙方应在工程移交时确定质量保修联系人,其联系电话应保持24小时畅通,甲方仅以电话通知乙方联系人(以甲方的电话报事记录为准)。如在质保期内联系人及联系电话有更改,乙方应提前通知甲方,否则,无法联系时,视为乙方已经收到甲方的通知,乙方不得对此持有异议。
5维修时间
5.1质保期内出现质量缺陷,乙方接到甲方通知后,必须在6小时内到指定地点报到,并与甲方或业主单位有关人员共同踏勘现场,乙方应在甲方或业主单位要求的合理期限内完成维修工作。 如有特殊原因确无法按期完成,乙方需提出具体原因,物业公司签字认可后方可延期。
5.2质量保修完成后,由业主单位验收。
6保修费用:
6.1乙方在规定时间内按照约定的要求处理完成因质量缺陷造成的维修工作,其费用自行承担;质保期到期,质量保证金无息退还。
6.2发生下列情形的,甲方有权安排其它施工单位进行处理,所发生的费用(按实际发生的费用加收50%的管理费)不经乙方认可,在质保金内予以扣除;
6.2.1乙方拒绝履行保修责任的。
6.2.2乙方未按约定的时限内到现场检查的。
6.2.3乙方未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的,且无甲方签字认可的延期原因的。
6.2.4如对同一维修事项,乙方经过两次维修仍未能达到要求的。
6.2.5乙方的维修方案不满足甲方要求,经多次(三次或三次以上)修改仍不能满足要求的。
6.2.6乙方未按合同要求提供有效联系方式,造成甲方无法正常通知乙方履行保修责任的。
甲 方: 乙 方:
身份证号码:
日 期: 日 期:
附件二:
安全施工责任协议书
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》,经协商一致,对本工程签订安全施工责任协议书。
安全文明施工
1、本工程施工过程中,乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定,做到文明施工,并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故,由乙方承担经济和法律责任。
2、乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作,乙方需提供为本工程施工人员购买相关保险人员名单的复印件并交予甲方。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的,由乙方自行解决,与甲方无关。
3、乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的,由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的,乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处,甲方不得动用,待诉讼生效或经调解、和解结案后,甲方再按照届时确定的数额支付给原告,如有剩余,返还给乙方。
4、乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场,将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点;由甲方统一清理。
5、乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理,严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例,同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法,防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为,预防人员伤亡事故的发生,因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。
6、施工人员上岗前必须由乙方负责对其进行安全教育,讲清楚有关安全规章和工作要求,自觉遵守安全管理制度。
7、乙方在施工中动用火、电、焊时必须由乙方现场负责人进行审批,严格执行动火、动电、动焊的技术规范和操作规程,确保万无一失。
8、乙方的电工、电(气)焊工须凭劳动部门颁发的有效“特种行业人员操作证”方可按施工现场规范的要求实施操作。
9、乙方必须严格按照国家有关建筑、装修的行业安全施工规范进行施工,坚决杜绝“三违”行为。
10、乙方在对施工中有危险的孔洞(通道口、电梯口、预留口、楼梯口等),必须架设安全防护网,高空作业必须结好安全绳。
11、严禁装修区内吸烟、动用明火、留守施工人员和使用电热水器。
12、乙方若忽视安全治安管理或违反合同规定造成事故和案件的,应由乙方负全部责任,由此给甲方带来的经济损失和政治影响均由乙方承担。
13、本责任书签字之日起生效,本责任书与原合同具有同等法律协议。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
【第3篇】泥工劳务承包合同
甲方:_________________
乙方:_________________
身份证号:_________________
为使香榭公寓工程能保质保量的顺利进行,本着平等互利,协商一致的原则,结合本工程的实际情况,经双方友好协商,达成以下协议,供双方执行。
一、工程概况
1、工程名称:_________________
2、工程地址:_________________
3、建筑面积:按图纸实际建筑面积计算
二、承包形式
清工大包(包括自备机械),单价一次包定,自负盈亏。
三、承包单价
按建筑面积结算(所有机械费已包括在单价内)每平方_________________元人民币(原定承包单价为_________________元/平方,因甲方把外墙面砖的铺贴同时承包给乙方,经协商单价增加_________________元/平方,假如业主的原因取消外墙面砖,则承包单价仍为_________________元/平方)。
四、承包范围及具体内容
承包范围:甲方承包的_________________工程中均由泥工班组施工完成的工作。
具体内容:砌砖,砼浇捣及保养,保温板的铺贴,钢丝网的安装,抹灰,面砖铺贴,楼地面清理及装修,剪力墙封板前的墙内清理,现浇平板上钢筋上的砼桨处理,止水条(带)安装,楼层砼浇捣前平板内的清理浇水湿润,后浇带内的清理、接头处理、止水条安装砼浇捣,室内外回填土方,场地内所有的临时设施,零星工程,文明施工用工,验收前的清理…等均由乙方负责施工。
五、付款方式(主体工程按_________________元/平方作为计算依据,装饰工程按_________________元/平方作为计算依据)
±_________________以上五层开始付款,按实际完成工程量的_________________%结算;五层以上按每五层支付一次,按实际完成工程量的_________________%结算;待主体工程砌筑完成,中间验收合格后一个月内付主体单价总工资的_________________%,二个月后,付清剩余的_________________%;装饰工程按月计算,按实际完成工程量的_________________%结算;经项目部专职施工员、项目经理审批同意后,在下月15号左右支付,领取工资时必须上报职工工资表给项目部财务科;余款待竣工验收后三月内付清,甲方在此付款条件下,乙方必须付清每位职工的人工工资。
六、质量
外墙保温板采用d型机械固定单面钢丝网架施工,外墙面砖面积≤0.01㎡/块,施工时,严格按照国家有关施工规范及河北省质量标准要求,按照设计图纸要求保证合格工程一次性验收通过,不得因质量问题出现停工、返工现象,如由乙方原因造成的质量问题,乙方应无条件返工,使工程达到合格,返工的一切费用(包括材料费、人工费及由此造成的检测费等)均由乙方支付,并处罚款_________________元/次,另业主及监理对质量不合格提出的罚款由乙方支付。
七、安全
乙方必须严格执行国家、地方及甲方有关安全规范,做到提前预防,事中控制,事后处理,分清责任。进入施工现场必须戴安全帽。如乙方违章指挥,违规操作所造成的安全事故一切经济损失及责任,有乙方承担。班组必须专派兼职安全员一名,报项目部安全科。进入施工工地的每位职工的身份证复印件交于安全科,如不上报者所有的责任均由乙方自负。乙方平时施工应注意安全,并严格按有关安全操作规程的规定进行施工,对施工人员定时进行安全生产的教育,并对施工人员进行人工伤亡保险,若发生伤亡事故,根据伤亡事故的责任进行区分和处理,在_________________元范围内由乙方自行承担,超出部分乙方承担_________________%。
八、工期
乙方必须按照项目部所制定的施工进度计划进行施工,保证完成施工进度计划表中本承包范围内的所有工作。如本班组造成延误工期,影响其他班组正常施工每天罚款_________________元以此类推。
九、文明施工
1、乙方必须遵守工地有关规定,每道工序必须做到工完场地清,材料用多少拌多少,不得随意浪费材料,特别是面砖及保温板等易碎材料,如有浪费,三倍材料价赔偿。
2、工地内严禁打架、斗殴、赌博,一经发现罚款_________________元/次,劳务队长与相关负责人各处罚_________________元/次,罚款单在当期发放的工资中扣除。
3、工地内,未经甲方同意,乙方不得擅自留宿非本工地人员,如发生意外事故,一切后果自负,并承担由此产生的一切后果。
4、甲方若资金一时周转困难,不能按时发放,延迟几天时,工地内乙方不得擅自停工,出现停工罚款_________________元/天,在合同价款中扣除。
5、乙方必须做到文明施工,工地内严禁大小便,如发现则罚款_________________元/次并清扫场地一遍。
6、工地内应时常清理,如有检查,应随时清理、打扫施工场地。
十、甲方提供机械设备
1、搅拌机一台,每层配电箱一只。
2、甲方提供塔吊、吊笼。
3、配电箱以外的电线、分箱由乙方自理,泥工班组所需使用的一切机械及其他工具均由乙方自备。
十一、违约责任
1、乙方施工部分不得自行转包,否则因此产生的后果由乙方负责。
2、由乙方原因造成现场管理不达标或者施工过程中不能保证工程质量和进度要求,甲方有权要求乙方无条件撤出工地,并终止合同,按已完成合格工程质量的_________________﹪给予结算清退。保证金不退。
3、乙方不服从甲方管理人员的管理及要求,按项目部的通知为准,每次罚款_________________元人命币。
十二、甲方责任
1、根据工程总进度计划的要求确定乙方施工的合理期限。
2、负责协调乙方于其他各方工作间的关系。
3、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全技术交底并督促施工。
4、负责监督和检查乙方在施工期间的活动和工程质量,如发现问题,有权提出纠正整改措施。
5、安全帽有甲方统一购买,其费用由乙方承担。
十三、乙方责任
1、乙方必须根据甲方的施工进度计划,合理安排施工人员保质、保量按时完成施工任务。
2、为了加强现场管理力度,乙方必须向施工人员进行质量安全技术交底,对施工人员进行质量安全教育,进场做好三级安全教育。
3、在施工过程中,乙方应及时做好落手清工作。
4、在施工过程中一旦发现问题应及时整改。
5、假如业主要求取消外墙面砖,则外墙粉刷乙方必须按施工规范施工。
6、乙方应协助甲方安全员工作。放样时派一名专职人员配合施工员放线。
7、乙方不得录用没有身份证、童工、老人、残疾人、疾病携带者在工地施工。
8、乙方负责人必须驻工地现场监督施工,外出有事必须经工程负责人请假同意后离开。
9、乙方在施工期间由于工作原因,辞退施工人员须结清的工资由乙方自行支付。
10、乙方施工人员不得酒后、赤膊、穿拖鞋上班,一经发现每人每次罚款_________________元,不戴安全帽不准进入施工现场,发现一次不戴安全帽罚款_________________元,不扣安全带每次罚款_________________元,罚款单在当月支付工资款中扣除。
11、乙方必须做好成品保护。
12、乙方施工人员必须遵守甲方制定的各项规章制度与章程,服从甲方的统一安排。
13、乙方施工人员不得直接要求甲方发放工资。
14、乙方必须保证施工人员正常参加施工,必须与施工人员签订劳务合同,每位施工人员的身份证复印件及劳务合同各一份上报项目部备案。
十四、附则
乙方内部发生的任何经济纠纷均与甲方无关。
十五、本合同未尽事宜,双方协商解决,若有争议由公司仲裁。
十六、本合同一式三份,甲乙双方各一份,财务科一份,双方签字后生效,结清全款后失效。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________
【第4篇】泥工承包施工合同
2023泥工承包施工甲方:____________________
乙方:____________________身份证号:____________________
甲方在公司内部对内装饰泥工项目实施内部承包,乙方作为施工班组负责人,表示愿意承包。甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规,为明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则,经协商签订本合同。
1.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范,负责施工,
1.2包干单价:是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑风险因素,实行交钥匙工程。
2工程地点:
3工程工期:具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起,合同总工期按照业主、项目部要求执行。
3.1乙方应按约定的竣工时间,完成工程的施工和验收,并且无条件地交付给甲方,不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后,才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。
4合同价款
4.1本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干,包干铺装人工费单价为:梯步贴砖(含踢脚线、平台、梯步):_______元/m2(按展开面积计算);地面贴砖:___________元/m2;卫生间墙砖:元/m2;踢脚线_________元/㎡。工程量收方按04清单定额规则收方(除特殊约定外);
4.2该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。
4.3在工程实施过程中,本合同的综合包干单价不因市场价格(含设备及人工)的变化及工程量的增减而调整。
4.4工程变更的办理
4.4.1施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加,甲方一律不承担。
4.5付款方式
4.5.1工程进度款按月支付,经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足计划要求进行考核,并签署同意支付的意见后方能申报;
4.5.2乙方每月25日申报形象进度情况,甲方于次月10日前按上月完成产值的80%向乙方支付上月月工程进度款;
4.5.3工程竣工验收合格并移交业主单位后,甲乙双方办理完工程结算,甲方向乙方支付至结算总价的95%。
4.5.4余结算总价5%作为本工程的质保金,按照附件一中的约定执行。
5安全文明施工
5.1本工程施工过程中,乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定,做到文明施工,并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故,由乙方承担经济和法律责任。
5.2乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查,如达不到安全文明工地标准,甲方可勒令乙方停工整改,由此造成的损失由乙方承担。
5.3乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的,由乙方自行解决,与甲方无关。
5.4乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的,由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的,乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处,甲方不得动用,待诉讼生效或经调解、和解结案后,甲方再按照届时确定的数额支付给原告,如有剩余,返还给乙方。
5.5乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场,将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点;由甲方统一清理。
5.6乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理,严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例,同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法,防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为,预防人员伤亡事故的发生,因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。
6工程质量保修:按照附件一中的约定执行。
7违约责任
7.1因乙方原因导致工期延误的,每延迟一天,乙方向甲方支付人民币500.00元的违约金。延迟工期达10日历天的,甲方有权解除本合同,未支付的工程款不再予以支付,且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金,并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
7.2乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的,每发现一处,乙方向甲方支付违约金人民币1000元,且由乙方负责更换、重作,承担所有费用,并承担由此给甲方造成的全部损失,包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。
7.3乙方不按约定的竣工时间,完成工程施工和验收,无条件交付给甲方,或以任何理由和借口拖延交付,如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程,甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程,并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3%违约金外,同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
7.4乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善,或未能在合同约定的工期内完成本工程,甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容,由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除,无需乙方签字认可,且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。
7.5乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务,乙方应承担违约责任,每出现一次,乙方向甲方支付违约金人民币200元-2000元。
7.6凡在本合同约定的乙方应承担的违约金,甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式),且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。
8甲乙双方约定:
8.1.1乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作,如乙方2次以上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作,甲方有权勒令退场。费用按完工的60%结算。
9本合同双方签章后生效。本合同一式贰份,贰份合同及其附件具有同等法律效力。
9.1本合同未尽事宜,双方协商解决,达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分,均具法律效力。
9.2甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商解决,协商不能达成一致时,双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
甲方代表:_________________乙方(手印):_____________________
身份证复印件:______________________
电话:__________________
【第5篇】泥工分项工程承包合同书
发包方(以下简称甲方):__________________工程公司项目经理部
承包方(以下简称乙方):__________________泥工工程承包班组
甲方承建的泥工单项工程,于_________年_________月_________
日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容:
按施工图纸所有的泥工项目,现场不产生计时工.并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装.
二、承包造价:
以总价__________________元承包给乙方
三、组织领导:
1)甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2)
乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。
须持有上岗证、操作证。
经批准进场的工人须持有效证件。
在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4)
合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任:
1、甲方责任:
1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
2)保证材料供应(材料运至现场50米内,但不提供塔吊运输),乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任:
1)
严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。
尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
2)
严格本班组自身的安全生产教育。
每个工人入场时,都必须认真学习、提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3)
提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。
必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
4)
绝对服从甲方的工程进度安排。
班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。
应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。
负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
5)严格按照施工图纸,规范、不造成人为的浪费。
收工前要把剩余的材料尽量用完,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6)
爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。
违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。
严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
7)
泥工质量要求,应以监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准,绝对不能出现返工现象。
每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班,必须保证砼浇灌后的质量。
8)泥工工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
9)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。
五、工程质量及验收标准:
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。
如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期:
根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
七、付款方法:
1)
为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付工款。
若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
八、其它:
1)由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。
2)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式3份,甲方执2份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方(甲方):__________________工程公司项目经理部,承包方(乙方):__________________泥工工程承包班组
代表:__________________代表:__________________
签约时间:__________________签约时间:__________________
【第6篇】泥工施工承包合同
2023泥工施工承包甲方:建设有限公司(简称甲方)
乙方:(简称乙方)
为确保屏山县回龙附城移民安置房三期工程的顺利进行,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规,本着平等自愿和诚实守信的原则,经甲乙双方协议,本着双方平等、互利、公平、自愿的原则达成如下协议:
一、工程慨况
1、工程时间:年月日
2、工程地点:
3、工程名称:
二、工程承包内容
7栋二、三单元、9、10栋,图纸设计范围内的所有泥工工程(包括基础、散水、散水沟)。①图纸设计范围内所有混凝土浇筑且均为商品混凝土(不包括二次结构、散水、散水沟砼自拌):②图纸设计范围内所有砌体工程;③所有抹灰、门窗小口、外墙饰面砖粘贴工程。;④所有楼地面工程;⑤所有泥工负责的零星工程;⑥负责本工程所有浇筑养护;⑦负责本工程所有卫生清理。
三、工程单价
1、正负零以下及六楼以上斜屋面不再单独计算量和面积。
2、本工程(垫层砼以上)泥工工程单价按照元/m2,图纸变更所增加工程量另计。
3、设计图纸以外产生的计时工:技工元/工日普工元/工日
4、周材损耗:根据甲乙双方协商及工地进度要求购进场。乙方有义务协助甲方管理材料如:水泥、空心砖等。
四、工程总价
根据实际完成的工作量乘以相对应单价的总和减违章罚款与超损耗赔偿作为模板工程承包的总价。工程量计算以施工图纸、技术变更核定单、宜宾市现行预算定额对应的计算规则为准。
五、保证金
签订合同时乙方向甲方交纳履约保证金元(大写:万元),主体封顶后一月内退还保证金。
六、付款方式
1、每个月按实际完成的合格工程质量产值的80%来支付民工工资,各班组必须提供民工工资花名册和花名册上所有名单人员身份证复印件由甲方在农村信用社开户办理。
2、剩下的20%产值,在本工程主体竣工验收合格后一个月内支付10%,余下的10%质保金在工程竣工验收合格六个月内付清。
3、每次付款前乙方完成的工作,经甲方技术、质监人员验收合格后,施工员、质检员、安全员、材料员签字认可,项目经理审批方可付款,并将违规罚款在本次付款中扣除。
七、工期:
年月日至年月日完工
满足业主和甲方要求,并满足无条件夜间加班,以项目部进度为要求。
八、质量标准
1、本工程施工质量必须严格按照图纸施工,满足规范规定要求。砌体砂浆要饱满,垂直度不超过0.6cm/层,墙面抹灰和地面必须打粑。每层楼楼板随砼凝结程度必须进行二次压浆,使各砼面保持光洁平整。
2、施工过程中必须按甲方的施工组织设计和技术交底有序施工,每道工序必须由甲方现场管理人员和现场监理验收合格后方可进行后续工序的施工
3、如因乙方引起的施工质量问题,乙方必须无条件的接受甲方出具的罚款单并承担相应的经济损失和工期损失。
九、文明施工管理要求
1、做到现场落手清,场地清洁,材料堆放整齐。
2、班组派一名人员专门从事现场清理工作,该人员要接受施工管理人员指挥。
十、甲方责任
1、甲方在乙方施工前向乙方提交施工图纸一套、技术变更核定单等技术资料。
2、甲方在乙方施工作业前必须对乙方按规定进行技术交底,下达该工程的安全、质量措施和工程技术标准。
3、甲方对本工程的施工作业质量、安全、技术、作业进度进行全方面的管制、控制。
4、负责采购供应工程所需的主要材料。
5、负责提供本工程所需的垂直运输施工机械设备和设备操作人员。
6、负责楼层设置一个移动或固定配电箱。
7、负责配置砂砼的大型机械、机具(如:搅拌机)和设备操作人员。
十一、乙方责任
1、乙方不得将承包的工程转包出去,如一经发现,甲方有权立即终止合同,乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。
2、乙方必须服从甲方的管理和指挥,每次放线派两名以上泥工技术人员。
3、乙方必须严格按照设计图纸、设计变更、技术核定单、规范及甲方的技术、安全的交底要求进行作业。
4、乙方必须按甲方施工进度计划要求,及时组织满足施工进度、安全、质量要求所需的施工机具与器具和相应的辅材及劳动力,每月必须保质、保量、保安全完成甲方下达的进度计划任务。
5、乙方必须确保进场施工作业人员的身体状况及相应的业务素质,满足相关工作的要求且对每个进场人员进行安全知识教育。施工作业人员必须稳定,调动更换时,必须经甲方同意。
6、乙方必须树立良好的环境意识,坚持文明施工作业,做好施工成品保护及现场环境保护、劳动保护和安全生产。
7、乙方按规定办理特殊工种上岗操作手续。进场时向甲方报送名单及相关上岗证明。
8、工程结束后退还甲方提供的所有生产防护用品,如有损坏照价赔偿。
9、乙方要做到工完场清,保持现场的整洁。
10、协调好交叉作业班组之间的工作。
11、设安全员和质量员各一名对作业的安全与质量检查。
12、配合、协助安装垂直机械设备及搅拌机等。
13、原材料的维护和覆盖。
14、配合安装、拆除商品混凝土的输送管道,协助电工拆除电线。
15、本班组所用的工具(如。灰桶、铁丝、震动棒等)由本班组自行负责。
16、乙方派(电话)为现场代表,必须常驻现场且接受考勤制,每月在场不少于25天。
十二、施工作业的检查
1、为有效控制工程质量,乙方在施工作业时应随时接受甲方检验,对检查发现的问题,乙方根据甲方通知书,限期返工或整改。因返工引起的一切经济损失均由乙方承担,清理费用由乙方全权负责。
2、隐蔽工程的作业未经监理工程师及甲方检查签认,不得自行隐蔽而转入下道工序作业。乙方如因自身原因,发生安全及质量事故,甲方将根据损失程度给予乙方双倍的经济处罚。
十三、安全责任
1、乙方工人进入现场必须提供身份证,接受项目部上的安全技术交底。乙方不得使用老弱病残(如:高血压、四肢不健全)的工人上班。工作中不得嬉戏打闹。如因嬉戏打闹造成的后果由班组自行负责。如果班组不提供身份证,出现工伤事故,一切后果由班组自行负责。
2、在施工中,甲方因贯彻执行jgj59-99标准及公司制定的安全生产管理办法。严禁违章指挥,有权制止施工现场的违章操作、违章作业。
3、在施工中,乙方应遵守国家、行业安全生产法规和项目部制定的安全生产管理制度。若违反规章制度,经甲方管理人员警告无效,并根据情节严重将给予乙方100—1000元人民币的罚款。
4、无论任何原因造成的工伤事故的金额在4000元内的由乙方自行负责。超出4000元以上的,在保险范围内的由甲方承担,保险范围以外的由甲方承担80%,乙方承担20%,误工和护理补贴由乙方承担。如果是施工以外的人伤害到乙方工人,或者在工地以外发生的意外伤害事故,甲方不承担任何费用。
十四、工程材料
1、泥工所需用的工具及辅助材料如钢铲、灰桶、混凝土振搅机具及电线、刮方、加班所用的灯及电线、水平运输工具等采购费用已包含在工程单价中,所有机具及辅助材料由乙方按工程质量与进度需要自行采购。
2、每层每分项工作完成后把所剩材料按项目部现场施工员指定的现场位置堆码或者搬运。如果经警告不清理者将处罚人民币200元/次。
十五、
1、乙方不能按合同规定的要求进行施工组织作业,监理发出质量、安全的整改通知书三次,视为乙方合同违约。如给甲方造成不良影响,甲方有权调整乙方的施工作业任务,乙方不履行合同时,在甲方二次要求履行合同无果时,甲方有权解除合同,由此造成的经济损失均由乙方自行承担。甲方解除合同,乙方应无条件的让出工作面和临设,否则视为违约。并没收履约保证金。
2、无正当理由乙方不履行合同义务,擅自撤离施工现场者,由此引起的不良后果和经济损失均由乙方承担。
3、由于甲方原因造成乙方经济损失,其经济损失由甲方承担。
4、同类分部工程作业连续三次返工度达不到质量与安全要求,甲方有权终止合同,乙方承担由此造成的损失。
5、乙方进度不能满足要求,甲方有权另找作业队参加,其完成的工作量在乙方的工程款中扣除,乙方还要承担由此造成的经济损失。
十六、争议解决
合同在执行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原则,及时协商处理、协商不成的,由双方约定的仲裁机构或约定通过诉讼解决。
十七、其他本工程的奖励和罚款事项见附表,对奖励和处罚事项核查属实后,管理人员开票经两人以上签字后生效。
附表
罚款
序号罚款项目单位罚款金额(元)备注
1砌体工程次1000垂直度、平整度不合格的(且返工)
2混凝土平整度次500超过规范不合格的(且返工)
3材料浪费次双倍成本最低50元
4完工场清次200施工完毕后未按规定清理场地
5安全帽次50进入施工现场未佩戴
6安全带次100临边高空作业未系
7吊运材料次50用单钢丝绳吊运材料
8打架斗殴次500严重者移交当地派出所
9盗窃次500严重者移交当地派出所
10随地大便次200在施工现场随地大便
11不服从管理次500-1000不听从管理人员指挥和安排
12损坏安全设施次100-500故意损坏安全防护设施
13工期次1000未在规定时间内完成安排的工作
14成品保护次200损坏已施工完毕的成品及半成品
15窝藏次2000国家通缉犯及犯罪分子
16乙方代表不在现场次1000乙方代表在甲方通知后不能及时到达现场
奖励
序号罚款项目单位罚款金额(元)备注
1质量/10000工程完工未因质量问题而罚款
2安全/2000工程完工未发生2000元以上的医疗费
3进度/3000未发生两次以上档工现象
4材料浪费/3000未发生两次以上材料浪费现象
5管理/2000未发生一次不服从管理现象
6综合/20000未被五次以上罚款
7检举揭发随地大便次200现场抓获
8检举揭发违法行为次300盗窃、国家通缉犯及犯罪分子
十八、合同生效与终止
本合同自乙方交纳履约保证金完毕后生效,工完账清后自动失效。
本合同共四份,甲方执两份,乙方执一份。合同未尽事宜双方协商解决。
甲方:乙方:(附身份证复印件)
负责人:负责人:
电话:电话:
【第7篇】泥工工程承包合同
2023泥工工程承包发包方(以下简称甲方):__________________工程公司项目经理部
承包方(以下简称乙方):__________________泥工工程承包班组
甲方承建的泥工单项工程,于_________年_________月_________
日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容:
按施工图纸所有的泥工项目,现场不产生计时工.并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装.
二、承包造价:
以总价__________________元承包给乙方
三、组织领导:
1)甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4)合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任:
1、甲方责任:
1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
2)保证材料供应(材料运至现场50米内,但不提供塔吊运输),乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任:
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
5)严格按照施工图纸,规范、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料尽量用完,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
7)泥工质量要求,应以监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准,绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班,必须保证砼浇灌后的质量。
8)泥工工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
9)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。
五、工程质量及验收标准:
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期:
根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
七、付款方法:
1)为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
八、其它:
1)由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。
2)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式3份,甲方执2份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方(甲方):__________________工程公司项目经理部,承包方(乙方):__________________泥工工程承包班组
代表:__________________代表:__________________
【第8篇】泥工承包合同书
泥工是从事建筑工程行业,建造房屋以及搞装修专门贴瓷砖和地板砖,砌封,粉墙,一切和泥水接触的建筑工种,泥工承包合同书又是怎么一回事呢?以下是酷猫写作小编为大家整理的泥工承包合同书范文,欢迎参考阅读。
泥工承包合同书范文
发包单位: (甲方)
承包单位: (乙方)
为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在平等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议:
一、承包方式及内容:清包工。施工图纸所包括的全部土建装饰工程(含基础、主体、内外粉、楼地面找平、屋面、散水等)
二、承包价格:按照施工图纸建筑面积计算,单价/m2,一次包清。
三、材料、机械工具的供应及使用:
1、所用材料、机械、工具由甲方供应。其它施工用的附属工具(砖刀、抹子、线绳、线锤、等)、生活用品、由乙方自行解决。
2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的工具应保质保量如数交还。无故损坏,乙方负责赔偿。
3、乙方应合理使用材料,现场日日清、日日净,给甲方造成浪费的,将视情节轻重给予处罚。
4、乙方所需材料、机械、工具、架材,必须提前三天书面通知甲方,否则造成工期延误,停工、窝工,后果有乙方自负。
四、工程质量:
1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的要求。 否则,应重新返工,直至达到合格为止,因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定,折价从承包款中扣除。土建工程主体部分争创优质主体。
2、乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组,科学合理的有组织安排施工。
五、工期要求:
主体工程
工期自
本工期非日历工期,雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时,造成停工停产的,
工期相应顺延,以施工日记为准。
工期每提前一天奖励500元,拖延一天罚款500元。
六、工程款拨付:
主体工程结束拨付至工程款50%,装饰工程结束拨付40%,余款除扣留3%的质量维修金外,工程验收合格后,一个月内付清。
七、工程款拨付条件:
1、分部分项工程按施工进度计划完成,并经甲方验收达到合同标准要求。
2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。
八、安全施工要求:
乙方应提高安全意识,加强工人安全教育。施工期间所发生的一切责任安全事故,花费在500元以内者,均由乙方自行承担,甲方不负任何责任。花费在500元以上者,由甲乙双方共同承担。
九、其它约定事项:
1、班组长每天早上7:30及下午6:30到项目部签字报道,有事提前书面请假。迟到超过5分钟者,每分钟罚1元,超过30分钟者视为无故不到,无故不到工地者,一次罚50元。
2、开工后,乙方技术员必须到位,跟班现场作业。
3、领取生活费及工程款,必须先由主管技术员签字。
4、乙方应尊重甲方,服从甲方领导。
5、乙方有义务保持生活区房屋的清洁卫生,不得损坏房屋的设施及邻居的财产,所造成的损失及邻里纠纷由乙方自行解决。
6、乙方应做好自己的工程成品保护工作,因未保护好而造成破损的自行修补。
十、补充条款:文明施工、工程质量管理细则
(一)十不准:
1、非施工人员不准进入施工现场。
2、施工现场不准乱堆放建筑材料、架材。
3、施工人员不戴安全帽,没有安全防护措施不准施工。
4、不准聚众赌博。
5、不准酗酒、行凶、打架、斗殴。
6、不准随意更改配合比。
7、砖渣、灰渣不准混合,能使用的砖头不准下楼。
8、检查出的问题不返工或整改不彻底,不准进入下道工序。
9、图纸设计意图表达不明,理解不清不准施工。
10、不准在施工现场住宿,不准在施工现场大小便。
(二)为了确保工程质量,更好落实本合同各项条款落实,适当采取经济手段来管理,特别制定以下奖罚标准,希望乙方单位配合。
1、不按配合比或甲方指定配合比施工者,发现一次罚款100元。
2、浇筑混凝土出现空洞、蜂窝、露筋、自行隐蔽,发现一处罚款100元。
3、砌体时,水平灰缝、垂直、平整,超过规范要求者,一处罚款100元。
4、砌体时,必须双面挂线,违者每发现一处罚款50元。
5、砌体时,灰浆不饱满用干砖者,一块砖罚款5元。
6、混凝土、砂浆、落地灰、砖渣必须做到日产日清,否则发现一处罚款200元。
7、水泥运至施工现场,乙方必须妥善保存,如发现水泥有受潮、结块现象,发现一袋罚款50元。
8、楼板灌缝不经验收,自行隐蔽者,发现一处罚款100元。
9、高空作业不系安全带,不戴安全帽,穿拖鞋者,每次每人罚款20元。
10、施工中,打架、斗殴者,不论任何原因双方各罚款200元,领导加倍。
11、各班组长及工人酒后上班者,发现一次罚款200元。
12、不服从甲方管理者罚款500元。
13、粉刷时,混凝土表面不刷浆,平整、垂直度达不到要求者,一次罚款100元。
14、除看场外,施工中楼栋内不准住宿,如发现每人每次罚款50元。
15、每天下班前,乙方应自觉清理施工现场,灰盘、灰车、吊斗、灰锅、应清理干净,如发现达不到要求者,罚款100元。
16、施工现场所有机械、材料归甲方所有,乙方不得转借、贩卖,否则,发现一例罚款500元。情况严重者加倍罚款。
十、本合同自双方签字后生效
如有一方违约,将负担一切责任。
十一、如果乙方不自觉屡行本合同,甲方有权单方面解除合同,另找施工班组施工,到时合同自动终止,工程款不予结算。
十二、如工程存在质量问题,乙方不维修或修复后达不到甲方要求,甲方可找施工班组维修,价款从质量保修金中扣除,如工程款不足,甲方有权追偿工程款。
十三、本合同甲方拥有最终解释权。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
泥工承包合同书范文,尽在酷猫写作。
【第9篇】泥工承包合同书新
泥工是从事建筑工程行业,建造房屋以及搞装修专门贴瓷砖和地板砖,砌封,粉墙,一切和泥水接触的建筑工种,泥工承包合同书又是怎么一回事呢 以下是小编为大家整理的泥工承包合同书范文,欢迎参考阅读。
泥工承包合同书范文1
发包单位: (甲方)
承包单位: (乙方)
为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在平等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议:
一、承包方式及内容:清包工。施工图纸所包括的全部土建装饰工程(含基础、主体、内外粉、楼地面找平、屋面、散水等)
二、承包价格:按照施工图纸建筑面积计算,单价/m2,一次包清。
三、材料、机械工具的供应及使用:
1、所用材料、机械、工具由甲方供应。其它施工用的附属工具(砖刀、抹子、线绳、线锤、等)、生活用品、由乙方自行解决。
2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的工具应保质保量如数交还。无故损坏,乙方负责赔偿。
3、乙方应合理使用材料,现场日日清、日日净,给甲方造成浪费的,将视情节轻重给予处罚。
4、乙方所需材料、机械、工具、架材,必须提前三天书面通知甲方,否则造成工期延误,停工、窝工,后果有乙方自负。
四、工程质量:
1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的要求。 否则,应重新返工,直至达到合格为止,因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定,折价从承包款中扣除。土建工程主体部分争创优质主体。
2、乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组,科学合理的有组织安排施工。
五、工期要求:
主体工程
工期自
本工期非日历工期,雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时,造成停工停产的,
工期相应顺延,以施工日记为准。
工期每提前一天奖励500元,拖延一天罚款500元。
六、工程款拨付:
主体工程结束拨付至工程款50%,装饰工程结束拨付40%,余款除扣留3%的质量维修金外,工程验收合格后,一个月内付清。
七、工程款拨付条件:
1、分部分项工程按施工进度计划完成,并经甲方验收达到合同标准要求。
2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。
八、安全施工要求:
乙方应提高安全意识,加强工人安全教育。施工期间所发生的一切责任安全事故,花费在500元以内者,均由乙方自行承担,甲方不负任何责任。花费在500元以上者,由甲乙双方共同承担。
九、其它约定事项:
1、班组长每天早上7:30及下午6:30到项目部签字报道,有事提前书面请假。迟到超过5分钟者,每分钟罚1元,超过30分钟者视为无故不到,无故不到工地者,一次罚50元。
2、开工后,乙方技术员必须到位,跟班现场作业。
3、领取生活费及工程款,必须先由主管技术员签字。
4、乙方应尊重甲方,服从甲方领导。
5、乙方有义务保持生活区房屋的清洁卫生,不得损坏房屋的设施及邻居的财产,所造成的损失及邻里纠纷由乙方自行解决。
6、乙方应做好自己的工程成品保护工作,因未保护好而造成破损的自行修补。
十、补充条款:文明施工、工程质量管理细则
(一)十不准:
1、非施工人员不准进入施工现场。
2、施工现场不准乱堆放建筑材料、架材。
3、施工人员不戴安全帽,没有安全防护措施不准施工。
4、不准聚众赌博。
5、不准酗酒、行凶、打架、斗殴。
6、不准随意更改配合比。
7、砖渣、灰渣不准混合,能使用的砖头不准下楼。
8、检查出的问题不返工或整改不彻底,不准进入下道工序。
9、图纸设计意图表达不明,理解不清不准施工。
10、不准在施工现场住宿,不准在施工现场大小便。
(二)为了确保工程质量,更好落实本合同各项条款落实,适当采取经济手段来管理,特别制定以下奖罚标准,希望乙方单位配合。
1、不按配合比或甲方指定配合比施工者,发现一次罚款100元。
2、浇筑混凝土出现空洞、蜂窝、露筋、自行隐蔽,发现一处罚款100元。
3、砌体时,水平灰缝、垂直、平整,超过规范要求者,一处罚款100元。
4、砌体时,必须双面挂线,违者每发现一处罚款50元。
5、砌体时,灰浆不饱满用干砖者,一块砖罚款5元。
6、混凝土、砂浆、落地灰、砖渣必须做到日产日清,否则发现一处罚款200元。
7、水泥运至施工现场,乙方必须妥善保存,如发现水泥有受潮、结块现象,发现一袋罚款50元。
8、楼板灌缝不经验收,自行隐蔽者,发现一处罚款100元。
9、高空作业不系安全带,不戴安全帽,穿拖鞋者,每次每人罚款20元。
10、施工中,打架、斗殴者,不论任何原因双方各罚款200元,领导加倍。
11、各班组长及工人酒后上班者,发现一次罚款200元。
12、不服从甲方管理者罚款500元。
13、粉刷时,混凝土表面不刷浆,平整、垂直度达不到要求者,一次罚款100元。
14、除看场外,施工中楼栋内不准住宿,如发现每人每次罚款50元。
15、每天下班前,乙方应自觉清理施工现场,灰盘、灰车、吊斗、灰锅、应清理干净,如发现达不到要求者,罚款100元。
16、施工现场所有机械、材料归甲方所有,乙方不得转借、贩卖,否则,发现一例罚款500元。情况严重者加倍罚款。
十、本合同自双方签字后生效
如有一方违约,将负担一切责任。
十一、如果乙方不自觉屡行本合同,甲方有权单方面解除合同,另找施工班组施工,到时合同自动终止,工程款不予结算。
十二、如工程存在质量问题,乙方不维修或修复后达不到甲方要求,甲方可找施工班组维修,价款从质量保修金中扣除,如工程款不足,甲方有权追偿工程款。
十三、本合同甲方拥有最终解释权。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
泥工承包合同书范文2
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲方建设皮户刘村步行街工程,其泥工部分施工实行清工形式承包,现由乙方根据本工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容,自愿承担本工程中的泥工部分的施工任务。为了明确责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方共同协商,特签订如下合同:
一、工程概况:
1、工程名称:皮户刘龙兴步行街
2、工程地点:阳信县水落坡乡龙兴二路南皮户刘村路段
3、工程内容:框架结构楼房二层,钢筋混凝土结构平房,房顶为楼板结构。
【第10篇】基础泥工班组内部承包合同书
发包单位:((以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方为明确各自在施工中的权义、责任。特订立本合同如下:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
结构类型:框剪结构1号楼地上34层,地下2层。2号楼为三层独立柱基。3号楼地下2层,地上30层,纯地下室为负3层。
建筑面积:约13万平方米
二、合同承包模式
1、本工程土建合同采用分班组内部劳务承包。
2、除本合同条件的规定外,合同内协商的单价不得另行调整和变更。
三、承包范围及内容
1、林溪康城一期工程1、3号楼及相应地下室的基础砖胎膜、基础砖胎膜抹灰及砖胎膜防水抹灰保护层和砖胎膜后土方回填等工作内容。
2、施工中的砂浆转运、土方回填转运、砂浆搅拌、协助放线、标高测量等。
3、施工中的机具用具,除搅拌塔机外全部由乙方自行负责解决。
4、乙方同时负责搅拌机的安装、场地平整、料场的清理、维护,确保材料不受雨水侵湿,保证现场内文明施工。
5、施工中的劳动保护用品由乙方自备。
四、合同价款和工程款支付方式
1、合同单价:①砖胎膜248.00元/m3(不分240墙和120墙),砖胎膜抹灰两遍(及基层、防水保护层抹灰)15.00元/m2,含塔吊基础砌体抹灰。
②零星用工:技工:200.00元/个普工:130.00元/个
2、付款方式:①基础砖胎膜和抹灰完成后(质量合格)计算工程量,计价后经审核报领导,批准后每月付70%的工程进度款,余款所有工程完成后半年内甲方付清所有余款。
②付款方式:转账。
五、工程质量
1、乙方进场前应认真熟悉图纸,配备具有一定专业技术的工长负责技术工作,并对自方人员进行技术指导和交底工作,施工中发现的问题及时与工长及项目部沟通协调,做好配合工作。对项目部下达的任务、指令及时做好安排,努力完成。
2、本工程质量标准:施工中必须严把质量关,砂浆拌合均匀,砌体砂浆饱满,按规范要求留搓,砌体横平竖直,控制好轴线标高。砌体抹灰平整、顺直、收面光洁、阴阳角方正,不允许有空鼓、裂纹。
3、施工中严格自检,保证施工质量,如施工中造成轴线、标高和其他质量问题,乙方无条件进行返工,其返工造成的一切损失全由乙方负责并承担一切经济责任。
六、工程进度
本工程施工进度紧,施工任务重,乙方在合同签订后必须组织施工力量,人员相对要有一定的技术水平,确保质量和工期,如施工中未按甲方指定的计划完成任务,甲方有权对乙方进行经济处罚。该罚款开出后,乙方无任何条件拒绝,必须按时上交项目部,否则加倍进行处罚。
七、甲方责任和义务
1、甲方在现场对乙方进行技术和安全交底,同时做好三级教育,做好交底记录并对质量要求、施工方法、进度作全面的安排。
2、甲方应在施工中积极配合乙方将机具材料组织进场,满足乙方施工需要,同时乙方应主动将进场机械安装、调试完善,每天应将现场材料覆盖完好,保证不受潮,建筑垃圾及时进行清理,节约原材料,砖、落地灰应回收利用,不能浪费。
3、如乙方在施工现场不听指挥和安排,施工质量达不到要求,甲方有权对乙方进行处罚或清退乙方出场,更换班组。
4、甲方应根据合同中要求按时向乙方计算工程量,支付各阶段施工进度款。乙方收到进度款后不得它用,应及时支付民工工资。
八、乙方的权力和义务
1、乙方人员进入施工现场应自觉遵守甲方的各项规章制度和国家的相关法律法规,对本班组人员经常加强安全教育和安全检查。随时接受甲方对现场质量和安全检查,对查出的问题及时进行整改。乙方合同签订后应对本班组施工的质量和人员的安全全面负责。
2、乙方在施工中应合理使用原材料,利行节约,半砖、落地灰必须回收利用,砖胎膜砌筑抹灰完成必须将现场清扫,保持场内卫生。搅拌机每天使用后必须清洗,保证机械整洁、灵活。
3、加强成品保护,施工中严禁在砼垫层上乱扔、乱掷,伤害垫层,如有伤害必须进行修复处理。
4、生活区必须按甲方指定房间居住,爱惜公共财物,遵守生活区内各项规章制度,如经发现,甲方必须进行处罚。
九、安全文明施工
1、进入施工现场应按规定要求正确戴好安全帽,衣着整洁,不得赤脚穿拖鞋上班和酒后作业。场内注意文明语言,加强各班组之间的沟通、协调,严禁打架斗殴,一经发现,甲方将进行严处,并进行经济处罚。
2、施工区域内下班后应进行卫生清理,机具、用具材料堆放整齐,生活区域内特别是住宿内卫生应经常打扫,保持整洁,物品堆放整齐。
3、积水坑、洞口、临边和架体上严禁堆放物品,危及安全,施工现场的安全防护未经甲方许可,严禁拆除,已经发行必须严处。
4、随时接受项目部的检查,对查出的安全和文明施工隐患及时进行整改,对本班组在现场施工的人员加强安全巡查,如危及安全文明施工上的要求,及时提醒警告,如经甲方发现,将进行处罚。
十、人员和财产损害的责任承担
1、乙方在施工现场中应负责和保障,避免甲方在施工全过程所引发对任何人员的伤害或死亡事故责任和按照任何法令、法规惯例而产生的任何费用,责任、损失、索赔、仲裁、诉讼或执行,除非是甲方过错或甲方责任。乙方必须全数赔偿因不履行本款的约定而导致甲方所受的损失。
2、单次医疗费用在3万元以下,由乙方自行全额承担。如因甲方原因造成,由甲方负责承担。偶发事件超出2万元,甲方承担60%,乙方承担40%。
十一、工程保险
在施工前,由甲方负责购买所需保险、费用等。
十二、本合同一式四份,合同签订后,该协议具有同等法律效力,如因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商未成,提交总包单位所在地合同仲裁委员会或当地法院仲裁。
十三、本分包合同工程完毕30日内,劳务班组承包人应到发包人财务部核对账目,否则视为款已结清。
十四、如劳务发包人未按合同约定支付合同价款,款过约定15日期限,劳务班组承包人应以书面形式通知发包人,
甲方:乙方:
工程负责人:承包负责人:
【第11篇】工地泥工班组承包合同
2023工地泥工班组承包甲方:乙方:电话号码身份证号码
因工程施工需要,甲方将西山郡住宅小区工程主体泥工分项工程以包清工方式承包给乙方施工。为明确双方的责、权、利,经双方协商,达成以下协议,以便双方共同遵守执行。
一、承包方式:
以包清工形式进行承包(包括作业中用的搅拌机、泥桶、铁锨、建筑线、靠尺、养护水管、震动机、雨衣、安全帽、劳动车、碘钨灯等一切小型工具)。
二、工作内容:
本工程中所有砼、砖项目主体泥工分项工程。(包括主体砼浇捣、后浇带清理浇砼、基坑排水、及养护、墙体砌筑、过梁制安、斜面三角块、木砖制安、垫块制作、管道井随砌随抹、工作面落手清、楼地面清理(木工拆模后等)、砌筑材料归堆,围墙施工、道路施工、临时工房施工、地面及场地施工、搅拌机的安放粉刷、塔吊基础的浇筑、配电箱的砌筑粉刷、外脚手架底部地面的浇筑、基础修土、垫层浇砼、防水保护层、基础钢筋垫块、排水沟的开挖砌筑粉刷、清理工作、搅拌机清理保养、文明施工等与主体泥工有关的一切工作)
地下室外墙水泥砂浆找平层及保护墙砌筑。
三、工程质量要求及单价:
1、主体泥工是确保主体工程结构的第一关。要求乙方必须精心施工,严格砼和砂浆的配合比,砼浇捣不允许出现蜂窝、麻面、孔洞、漏振等现象,砌体不允许出现未放木砖(包括乱放)、留直槎、不放皮数杆等现象。以国家现行验收规范为依据,双方共同逐层验收,达不到合格标准的,必须进行修整或返工,因修整或返工造成的工料费由乙方承担,工程质量必须达到合格标准并满足用户的要求。单价按图纸建筑面积,即每平方米元整计。总工程款计元整。(没有建筑面积计算的部位工程量价款,已经包涵在承包单价中,不得另行计算工程款,除工程楼顶加层变更外,总工程款不予调整,如工程楼顶加层变更,其增加工程款按增加面积和以上单价结算),以上价格包括单次5万元的工伤费用,意外伤亡由甲方办理意外伤害保险费中支出,超出部分由乙方承担。
2、质量评定方法,以现行国家验收规范为验收依据。每层验收由甲、乙双方及监理人员、业主代表和质监站质监员共同参加,如达不到合格,所造成的返工费用由乙方负责,并赔偿甲方的材料损失和其他班组的人工费损失。验收部位随机抽查,乙方须做好自检工作,甲方须做好技术交底工作。质量评定最终以质监部门验收为准。
四、工程款支付方式;
1、结构后支付完成工作量的70%;结构后支付完成工作量的70%;砌体完成一半支付完成工作量的70%;主体中间验收合格后支付完成工作量的85%;工程竣工验收合格交付后支付剩余工程款,所有工程款在甲方领取建设单位工程进度款后柒天内支付。
3、乙方必须保证民工工资的按月发放,并在每月30日将本工程主体泥工班组民工工资发放表提交给甲方进行考核。如不提交民工工资发放表,甲方不予支付工程款;如不按时提交民工工资发放表,在领取工程款时,甲方按延后的时间给予顺延。如本工程主体泥工班组民工工资总额大于工程款,不足部分由乙方另行筹措,务必保证民工工资的全额发放。如乙方上报甲方本工程主体泥工班组民工工资总额小于考核进度工程款,多余部分由乙方自行支配。主体结顶后民工工资在甲方监督下由乙方发放至民工本人。
4、如本工程主体泥工班组民工由于工资没有全额发放到劳动检察部门要求支付的,乙方应作积极回应并及时支付相应的款项。如由甲方代为支付的,需在代为支付之日起承担每月百分之三的利息(按月计复利),并承担代为支付款项的20%作为违约金。
五、工期要求
1、按项目部总体计划及项目部工作任务单完成,如未完成按甲方通知等进行处罚,同时赔偿后续班组的损失,并按甲方与建设单位签订的合同相关条款进行赔偿甲方有权另派人员进入施工,产生的费用双倍的乙方工程款中扣除,并甲方有权终止合同。非乙方原因造成工期延误的,乙方应以书面形式上报甲方。甲方认可后工期才可顺延。
六、文明施工
1、本工程属于省标化管理工程,施工现场内必须做到文明施工。搞好生活区的文明卫生,对施工现场的建筑垃圾及时处理,随时做好落手清。否则按项目部有关规章制度进行处罚。
2、公司及上级部门检查时,若由于本工种工作未到位而受到批评或被评不合格,在工程结帐时将一次性扣除伍仟元。
七、违约责任
1、乙方进场施工人员,由于素质、技术差,不能达到质量要求,经指导仍无法达到要求的,甲方有权要求另换他人。
2、乙方进场施工人员,必须遵守项目部的各种规章制度,若有违反,将按有关处罚条例作出严肃处理,甚至撤离工地。
3、乙方必须服从工地施工人员的分配和指挥,严格按下达的计划和质量要求进行施工。项目部管理人员有权处罚乙方,甚至提出撤离乙方人员出场。
4、乙方若中途提出退场,必须在一个月前通知甲方。否则造成甲方的全部损失由乙方承担。
5、配合项目部做好职工三级安全教育的签订。
6、乙方应配备兼职安全员管理。
八、补充条款
1、本工程没有假期,乙方应合理安排劳动力,根据该工程的进度要求,安排适当人数施工,甚至连续加班完成下达的施工任务,确保施工进度,签订协议后乙方无权提出相关条件及要求。
2、乙方必须服从甲方的管理人员指挥及其它相关单位的指导监督,做到安全生产,文明施工,保证双标化工作的实施;做到按施工规范组织施工,保证达到优良标准。
3、甲方对职工进行三级教育,确保安全防范措施,乙方必须重视安全生产、文明施工,加强对工人的安全教育,遵纪守法,消灭违章,由于违章作业,违反劳动纪律而发生一切事故,由乙方自负。
4、工地内不准搭建住房,施工用房的搭建必须经甲方同意,费用由乙方自行承担。
5、乙方应积极配合其它工种的施工,发生矛盾协商解决,不得扯皮,相互推托责任,给工程质量带来不利影响。
6、乙方进工地施工人员要按市有关外来人员在蚌埠务工的有关规定办理手续,全部手续由甲方代为统一办理,费用由乙方自负。
7、发现打架、斗殴、赌博者,甲方有权将其清退出场,扣发工资并采取5000元的罚款。
8、乙方自备劳动用品、安全帽等。
9、职工宿舍生活区内严禁使用电炉、电热壶、电饭煲、电炒锅、热得快、煤气灶、煤油炉等,违章者罚款200元/次,并没收该用具。
10、各楼层混凝土浇捣必须二次复振确保混凝土的密实性,并及时做好养护工作。
11、及时参加项目部会议,并传达会议精神,缺席处罚200元/次,迟到处罚100/次。
九、本合同未尽事项,双方协商解决。
本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,自合同签订之日起生效。
甲方(签字):乙方(签字):
联系电话:联系电话:
【第12篇】泥工班组承包合同
甲方:________________
乙方:________________
甲方承包的________________部分,由乙方召集施工人员,与甲方签订劳务合同后组建班组,由乙方负责管理并包干。为实现工程预期目标,维护甲乙双方的合法权利,顺利地完成施工任务,经双方协定,签订本协议。
一、工程名称:________________
二、工程地点:________________
三、承包范围及工作内容:
1.按施工图中装饰部分所有粉刷工作。具体包括所有内外墙面(包括线条、窗台窗框、室内梁、柱等)的粉刷、屋面栏板及天沟的粉刷、所有地面及楼地面浇筑(包括抹光)。
2.工作内容包括做好自身班组的管理,自身工作的准备、实施及完工清理,协助甲方项目部管理人员做好定位放样工作,未详细说明按常规内容。
3.在施工过程甲方仅提供完好的搅拌机、砂浆机、吊笼等垂直运输机械,过程中因乙方操作原因损坏由乙方负责修复。其它所需用的工具和小型机械(包括平板振动机、手推车、铁锹、泥桶、直尺、托尺、线锤、线、铁抹子、木抹子、水平管等)以及劳保用品(安全帽、安全带、手套、胶鞋、雨衣等)由乙方自行负责。
4.施工过程中注意节约材料,如有浪费材料现象,由现场管理人员与班组长当场估价扣款。
5.乙方召集的施工人员租房租金及水电费乙方负责。工地内严禁住舍。
四、质量要求:
按照本工程施工组织设计的要求,本工程质量评定必须达到国标合格标准,并一次验收通过。乙方必须依照设计施工图要求,严格按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》及强制性条文规定施工。凡经检查不合格的,如为施工操作原因,其返工的损失全部由乙方承担。平时施工中接受上级各部门及项目部管理,对违反规章制度的按制度处罚。
五、安全要求:
甲方保证各种安全设施的投入,对进入现场的施工人员负管理责任。乙方保证本班组施工人员遵守公司、项目部的安全制度,如有违反,按制度处罚。协助项目部的安全管理工作,收集好本班组施工人员的身份证,并交给甲方,由甲方建立项目施工人员台账。乙方应加强对本班所属人员进行安全教育和安全交底,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。若违章操作而发生安全事故所造成的损失按十一条分解责任承担。
六、工期要求:
乙方应按本工程施工组织设计的有关要求以及项目部的阶段性进度计划要求,组织足够的施工人力、确保按甲方进度计划如期完成。
七、结算办法:
按建筑面积____元/㎡包干,现按总建筑面积____㎡计算,即总价____________元计取,结算时按____省建筑面积计算规则计算。如遇工程变更或项目部指令增减工程量,增减量占本项目____%以上或占总价____%以上时增减调整。
八、付款方式:
采用基本工资加奖金的付款办法。
1.工资、奖金的计算基础:
工资男工每人/每天按____元计算,女工每人/每天按____元计算,奖金按协议总价扣除工资后作为奖金部分,分阶段支付,如本阶段付款计划不够支付工资,由乙方负责支付。总价分阶段支付按:完成内外墙粉刷付____%,完成楼地面付____%,竣工验收后七天内付____%,余款____%在竣工验收后一年内付清。
2.班组出勤考核按甲方考勤记录,每天由乙方现场负责人签字确认。奖金部分按上述比例扣除工资及工地各项扣款后由班组长签字后领取。
3.工资必须由班组长签字及施工人员本人凭身份证、签字领取。
八、违约责任:
双方因遵守本协议约定,确保保质、保量、按时完成本工程的施工任务。当发生下列情况之一时,双方应承担违约责任。
1.乙方因自身原因延误工期的,每延误一日,应向甲方支付____元的违约金。乙方阶段性施工质量不符合本协议约定的质量要求时,每次应向甲方支付________元的违约金。乙方不履行或不按约定协议办事时,应向甲方支付________元的违约金。
九、双方的其他约定:
1.乙方必须实行班前交底及岗位前教育,并建立班前活动台帐。因乙方恶意妨碍施工或无能力完成施工任务(经公司认定),甲方有权终止合同,另招施工班组施工,并拒付已完工程奖金部分。
2.乙方应加强对施工人员平时管理,对出现下列情形,由乙方负责:
①、在工作时间以外、本工程以外发生的一切事故、事件;
②、进场前已患病,在本工程施工中发作的;
③、由于本人不服从指挥,违章操作而发生的意外。
3.乙方协助甲方对本班组施工内容的质量管理及施工人员的安全管理,实行指标考核,如班组施内容因自身原因出现质量事故;所属班组人员自身原因发生安全事故以及意外伤害其它人员引起的安全事故,按以下比例扣除奖金:
①、事故经济损失________元以下部分,由乙方全部负担;
②、事故经济损失________元间,甲方负担____%,乙方负担____%;
③、事故经济损失________元以上部分,甲方负担____%,乙方负担____%;
十二、本协议一式叁份,甲乙双方及公司各执一份。
十三、本协议自双方签订之日起生效,至工程竣工验收、款项全部付清后失效。
十四、未尽事宜,双方协商解决。
甲方代表签字:___________ 乙方代表签字:___________
盖章:___________________ 盖章:___________________
_______年______月______日 _______年______月______日
【第13篇】文化中心泥工施工承包合同
2023文化中心泥工施工承包发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规,遵循自愿、平等、诚信原则,甲、乙双方经协商,一致同意就工程施工事项,订立合同。
一、工程施工项目:
1、工程施工项目名称:汉寿县职工文化活动中心
2、工程地方:汉寿县龙阳镇龙阳大道
3、承包范围及内容:乙方以包工、包小型机械及乙方施工人员所需要的劳保用具等(包括雨衣、安全帽);
(1)乙方负责所有混凝土浇筑所需的设备
(2)乙方负责施工所末端配电箱以外的电源线及照明;
(3)乙方必须保证每道工序检验合格,返工费用及损失自负。
二、乙方的义务:
1、乙方必须提供所需材料的准确数量;
2、乙方必须配合项目放线定位;
3、乙方必须厉行节约,做到所有砌墙用砖不能随意乱砍乱丢,粉墙砂灰不得浪费,做到要多少用多少;
4、乙方必须按图按规定、规范施工,否则赔偿一切经济损失,并处双倍罚金;
5、乙方必须做到文明施工,水泥须有集中堆放处,确保防潮堆码;
6、施工过程中需要加班时无条件加班,加班所产生的各项费用乙方自行承担。
三、安全责任及奖罚条款:
1、乙方必须确保施工人员遵循《建筑工程施工现场管理规定》和各种安全规章制度及工地纪律:包括建设单位、监理单位的管理制度,牢固树立“安全第一”、“预防为主“的宗旨,杜绝各种安全事故发生。乙方还应保证遵守如下几条:
(1)现场施工人员进入施工场地,必须佩戴安全帽,不准穿硬底鞋、拖鞋;熬夜的工人休息不足八小时不得安排作业;酒后或身体状态不佳的工人不得安排进行高空作业或有危险;
不熟悉操作程序的工人不得安排进行高空作业或有危险的工程作业;情绪不稳定和精神有障碍的不得安排进入施工现场。
(2)吊车吊物时,不准斜拉吊索吊钩。不得随意翻动已搭好的外架铺板和防护措施。
(3)不得随意扯开围好的安全网和安全栏杆,防止楼上落物溅出架外伤人和人物甩出架外伤人;
(4)非专业人员不得乱接触机械设备及电缆线头或乱接乱搭。
(5)工程项目所在地之外所发生的一切安全事故甲方概不负责;
(6)施工过程中因操作所发生的安全事故医疗费用不及5000元的由乙方自行负责。
2、如违反操作规程施工发生安全事故,费用乙方自行负责;凡有有安全因素乙方有权拒绝施工作业,并报告甲方现场管理人员,因甲方强行要求施工作业造成安全事故由甲方负责;
3、乙方施工全部完工验收后如未发生安全事故,甲方将将现金伍千元作为安全奖。
四、工程工期要求及奖罚条款:
1、工期必须按项目部编排的进度计划只能超前不得延后;
2、乙方保证高效率的组织足够的工人施工,按甲方要求的工期表安成相应的工程量,否则按建设单位与施工单位的施工合同条款进行处罚;
3、在整个施工过程中,乙方必须对所进行的施工项目进行养护并保证楼面整洁;
4、乙方在施工中不服项目部指挥,不能按照完成工期指定计划,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
五、甲乙双方的权利与义务及处罚条款:
1、乙方不遵守或违反以下条款的,甲方有权终止合同,更改合同,更换承包人,增加施工班组或工人。
(1)不按图纸工艺、变更、规程、规范要求施工的,影响工程进度和质量的;
(2)不遵守工程各项制度和合同条款的(包括建设方规定的各项条款);
(3)不听从工地技术人员和工地负责人指挥安排、监督,违反工地纪律,打架斗殴,造谣生事,盗窃的。
(4)对乙方施工人员不合理用料的,甲方有权对浪费行为罚款。
(5)甲方保证在乙方提供材料清单24小时内组织进场。
2、乙方的权利和义务:
(1)如甲方不按合同付款,乙方有权终止合同并协议处理工资款;
(2)乙方在设计变更通知之前完成工序的返工费用由甲方负责;
(3)乙方应按施工图至少提前3天向甲方提出来供各部位的需用材料计划;
(4)乙方必须确保施工工人遵守工程管理各项规章制度,积极配合其他工程施工人员作业。不扯皮、争吵、辱骂、斗殴;如发生群殴事件,重罚款各方贰仟元,产生不良后果,责任方
理赔后劝其出场;
(5)乙方施工过程中必须节约用材,合理下料,合理拼用余料;
(6)主体完工后,其附属工程(室内构造柱等)必须随喊随到配合施工。
六、结算价格;
按建筑面积每平方米元计算(建筑面积以开发商支付甲方建筑面积为准)
七、付款方式;(乙方采取垫资形式完成此工程。)
1、地下室完工后,付地下室工程量总价的60%,主体完工后付至地下室工程量总价的80%;
2、主体框架工程封顶付至总工程款的40%;
3、主体砖砌体工程完工付至总工程款的60%;
4、内外粉工程完成付至总工程款的70%;
5、所有附属工程完工预验收合格后付至总工程款的80%。
6、地下室及地上工程竣工验收合格后,付至总工程款的90%,余款为保证金(两年内付清)。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日生效。
发包方:年月日
【第14篇】建筑泥工承包合同新
建筑泥工承包合同标准格式新
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
为加强建筑工程项目管理,适应建筑市场的需要,强化公司内部分级承包管理职责,杜绝各种建筑材料浪费和流失,增强建设活动中的质量意识,安全意识,按时完成任务,经双方共同协商,甲方将本工程项目承包给乙方承建,并经协商条款如下,以利遵照执行。
一、工程地点及名称:
1、工程项目地点:
2、工程项目名称:
二、工程承包方式及内容:
1、工程承包方式:包人工费、包安全、包质量、包工期、包低值品消耗,除塔吊、架杆架板、搅拌机台以外的所有工具由乙方全部自行负责。
2、工程内容:乙方按照设计图和变更通知进行泥工范围内施工,即:包括基础混凝土、砌砖、现浇,内外抹灰、外墙保暖、屋顶彩瓦件、构建安装、空调板、过梁板制作安装、楼梯间贴砖和楼梯间墙脚砖,按设计施工图上要求从基础到屋顶彩瓦在内的所有泥作工程由泥工全部负责完成,外墙抹灰必须达到做水泥外墙漆要求。竣工后楼上及室内架杆、木板建筑垃圾清扫到指定地点,机具基础的现浇及砌砖。
三、承诺工程结算及付款方式:
住宅小区建筑面积约为 平方米,按建筑面积计算每平方米 元,总计工程款为人民币 元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价,一切人工费涨跌均由乙方自行承担。
以上价格包括安全防护费、搭架、拆架费用、搅拌机人员工资在内,工程符合质量要求,每栋从基础做完起,每月完成两层浇板后才能按工程进度比例80%付款,竣工验收后三个月内付清工程款95%。一楼浇板后开始拨款。
乙方必须按甲方项目部规定工期完工,做到节约材料,做好安全工作,此价格内除甲方安排杂工以外,无任何杂工工资。
四、工程质量验收工期要求:
1、工程质量及检查验收,甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查,若发现工程质量问题,立即进行处理,因施工不当造成质量不合格的,由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收,按照建筑施工验收规范标准执行。
2、本工程于 年 月 日至 年 月 日前竣工。分栋按每栋基础完工后4个月内必须完成全部泥工工程,超期每天扣罚延误工期罚金500元,以此类推。
五、安全事项:
此项工程的安全工作,由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作,加强安全检查,及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训,严禁违章违规操作,严禁酒后施工作业,严禁带病上高架施工,严禁不带安全帽、保险带进入施工现场,发现一次,每人扣罚款100元,在当月拨款中扣除。做好安全
防护保护。若施工现场发生的一切安全事故,由乙方承担部分经济责任和全部法律责任,赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担,赔偿金额超出两万元以上的由甲乙双方共同承担超出金额各50%的经济责任。
六、其他事项:
1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理,不得随意施工,否则造成损失由乙方负责赔偿,并在当月承包费中扣除。
2、乙方在施工中,要节约材料,不得任意浪费材料,否则照价赔偿,对故意浪费材料的,甲方有权进行处罚,并在当月的承包费中扣除。
3、乙方须用的工具,由乙方自行负责,其它未尽事宜,双方协商解决。
4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工,不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患,甲方有权解除合同,并对已完工程减出不合格部份及材料浪费损失后,按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方,并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时,乙方必须保证30人以上在场施工,否则少1人,按每人每天扣罚款100元,并赔偿拖延工期罚款每天500元。
5、乙方应凭证上岗,如因无证上岗而受到上级单位处罚,一律由乙方负责承担经济处罚。
6、乙方必须做到文明施工,如其员工在工地内吵架一次,每人罚款100元,打架一次每人罚款200元,在当月扣除。
七、保修责任:
为了确保工程质量,维护消费者权益,乙方必须在国家规定质保期内对其施工工程进行维护保修,工程验收后在总工程款内扣除5%的质量保证金,交付使用后寺年内无质量问题,甲方向乙方付清保证金,在保修期内如有质量问题,由乙方负责维修,并承担维修材料费用,如乙方不履行保修责任,甲方有权另请他人维修,并在保证金内支付费用,如三次以上通知乙方仍不进行维修的,乙方自愿放弃质量保证金。
八、违约责任:
乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工,若延误工期,质量验收不合格,除扣罚延误工期罚重金每天500元以外,违约金按工程结算总额的10%计算,在乙方结算工程款内扣除。
九、本合同一式四份,甲方存三份,乙方存一份。白甲乙双方签字之日起生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
年 月 日
【第15篇】基础泥工班组内部承包合同
发包单位:________________(以下简称甲方)
承包人:__________________(以下简称乙方)
依照《 民法典 》、《中华人民共和国 建筑法 》、《中华人民共和国 劳动法 》及其他相关法律、行政 法规 等。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方为明确各自在施工中的权义、责任。特订立本合同如下。
一、工程概况
工程名称:________________________
工程地点:________________________
结构类型:________________________
建筑面积:________________________
二、合同承包模式
1.本工程土建合同采用分班组内部劳务承包。
2.除本合同条件的规定外,合同内协商的单价不得另行调整和变更。
三、承包范围及内容
1.____________楼及相应地下室的基础砖胎膜、基础砖胎膜抹灰及砖胎膜防水抹灰保护层和砖胎膜后土方回填等工作内容。
2.施工中的砂浆转运、土方回填转运、砂浆搅拌、协助放线、标高测量等。
3.施工中的机具用具,除搅拌塔机外全部由乙方自行负责解决。
4.乙方同时负责搅拌机的安装、场地平整、料场的清理、维护,确保材料不受雨水侵湿,保证现场内文明施工。
5.施工中的劳动保护用品由乙方自备。
四、合同价款和 工程款 支付方式
1.合同单价:①砖胎膜____元/m3(不分____墙和____墙),砖胎膜抹灰两遍(及基层、防水保护层抹灰)____元/m2,含塔吊基础砌体抹灰。
②零星用工:技工:____元/个 普工:____元/个
2.付款方式:①基础砖胎膜和抹灰完成后(质量合格)计算工程量,计价后经审核报领导,批准后每月付____%的工程进度款,余款所有工程完成后____年内甲方付清所有余款。
②付款方式:转账。
五、工程质量
1.乙方进场前应认真熟悉图纸,配备具有一定专业技术的工长负责技术工作,并对自方人员进行技术指导和交底工作,施工中发现的问题及时与工长及项目部沟通协调,做好配合工作。对项目部下达的任务、指令及时做好安排,努力完成。
2.本工程质量标准:施工中必须严把质量关,砂浆拌合均匀,砌体砂浆饱满,按规范要求留搓,砌体横平竖直,控制好轴线标高。砌体抹灰平整、顺直、收面光洁、阴阳角方正,不允许有空鼓、裂纹。
3.施工中严格自检,保证施工质量,如施工中造成轴线、标高和其他质量问题,乙方无条件进行返工,其返工造成的一切损失全由乙方负责并承担一切经济责任。
六、工程进度
本工程施工进度紧,施工任务重,乙方在合同签订后必须组织施工力量,人员相对要有一定的技术水平,确保质量和工期,如施工中未按甲方指定的计划完成任务,甲方有权对乙方进行经济处罚。该罚款开出后,乙方无任何条件拒绝,必须按时上交项目部,否则加倍进行处罚。
七、甲方责任和义务
1.甲方在现场对乙方进行技术和安全交底,同时做好三级教育,做好交底记录并对质量要求、施工方法、进度作全面的安排。
2.甲方应在施工中积极配合乙方将机具材料组织进场,满足乙方施工需要,同时乙方应主动将进场机械安装、调试完善,每天应将现场材料覆盖完好,保证不受潮,建筑垃圾及时进行清理,节约原材料,砖、落地灰应回收利用,不能浪费。
3.如乙方在施工现场不听指挥和安排,施工质量达不到要求,甲方有权对乙方进行处罚或清退乙方出场,更换班组。
4.甲方应根据合同中要求按时向乙方计算工程量,支付各阶段施工进度款。乙方收到进度款后不得它用,应及时支付民工 工资 。
八、乙方的权力和义务
1.乙方人员进入施工现场应自觉遵守甲方的各项规章制度和国家的相关法律法规,对本班组人员经常加强安全教育和安全检查。随时接受甲方对现场质量和安全检查,对查出的问题及时进行整改。乙方合同签订后应对本班组施工的质量和人员的安全全面负责。
2.乙方在施工中应合理使用原材料,利行节约,半砖、落地灰必须回收利用,砖胎膜砌筑抹灰完成必须将现场清扫,保持场内卫生。搅拌机每天使用后必须清洗,保证机械整洁、灵活。
3.加强成品保护,施工中严禁在砼垫层上乱扔、乱掷,伤害垫层,如有伤害必须进行修复处理。
4.生活区必须按甲方指定房间居住,爱惜公共财物,遵守生活区内各项规章制度,如经发现,甲方必须进行处罚。
九、安全文明施工
1.进入施工现场应按规定要求正确戴好安全帽,衣着整洁,不得赤脚穿拖鞋上班和酒后作业。场内注意文明语言,加强各班组之间的沟通、协调,严禁 打架斗殴 ,一经发现,甲方将进行严处,并进行经济处罚。
2.施工区域内下班后应进行卫生清理,机具、用具材料堆放整齐,生活区域内特别是住宿内卫生应经常打扫,保持整洁,物品堆放整齐。
3.积水坑、洞口、临边和架体上严禁堆放物品,危及安全,施工现场的安全防护未经甲方许可,严禁拆除,已经发行必须严处。
4.随时接受项目部的检查,对查出的安全和文明施工隐患及时进行整改,对本班组在现场施工的人员加强安全巡查,如危及安全文明施工上的要求,及时提醒 警告 ,如经甲方发现,将进行处罚。
十、人员和财产损害的责任承担
1.乙方在施工现场中应负责和保障,避免甲方在施工全过程所引发对任何人员的伤害或死亡事故责任和按照任何法令、法规惯例而产生的任何费用,责任、损失、索赔、仲裁、 诉讼 或执行,除非是甲方过错或甲方责任。乙方必须全数赔偿因不履行本款的约定而导致甲方所受的损失。
2.单次 医疗费用 在____万元以下,由乙方自行全额承担。如因甲方原因造成,由甲方负责承担。偶发事件超出____万元,甲方承担____%,乙方承担____%。
十一、工程保险
在施工前,由甲方负责购买所需保险、费用等。
十二、本合同一式四份,合同签订后,该协议具有同等法律效力,如因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商未成,提交总包单位所在地 合同仲裁 委员会或当地法院仲裁。
十三、本分包合同工程完毕____日内,劳务班组承包人应到发包人财务部核对账目,否则视为款已结清。
十四、如劳务发包人未按合同约定支付合同价款,款过约定____日期限,劳务班组承包人应以书面形式通知发包人。
甲方:________________ 乙方:________________
工程负责人:__________ 承包负责人:__________
______年_____月_____日 ______年_____月_____日