欢迎光临管理系经营范围网
当前位置:酷猫写作 > 合同范本 > 承包合同

发包承包合同(10份范本)

发布时间:2024-11-12 查看人数:20

【导语】发包承包合同怎么写才规范?本文根据受用户欢迎程度整理了10篇优质的发包承包合同范文,都是标准的书写参考模板,便于您一一对比,找到符合自己需求的范本。以下是10篇发包承包合同范文,希望您能喜欢。

发包承包合同

【第1篇】供电电力工程承包发包合同

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据**电网公司批复的**供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:

一、 工程内容及承包方式

1、工程内容:

2、工程安装费 万元(具体明细见附表):

具体金额为:子项中标价______设计方案的工程量

3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式:

5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《**省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《**省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜,双方另行协商。

23、附则:

甲方(签章): 乙方(签章):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人(签名): 委托代理人(签名):

年 月 日 年 月 日

【第2篇】发包权土地承包

发包方:________________县镇村组(以下简称甲方)

承包方:________________(以下简称乙方)

为提高荒山土地利用,发展农村社会经济,保护好生态环境,甲乙双方经协商,甲方愿意把大坡顶集体荒山承包给乙方开发,具体条款规定如下:

1、该幅集体荒山为界二组责任土_________为界,西面_________为界,北面_________为界。

2、承包年限为_________年,从贰_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日止。

3、承包价款叁拾年共计_________万_________仟元整(元整),签字后一次性付清。

4、乙方开发的项目不能有污染土地的项目,除此之外,乙方自主选择开发项目,甲方不得干涉。

5、甲乙双方签字后,甲方自行处理群众工作,如有阻拦等矛盾影响乙方利益,甲方负责减低损失。

6、乙方在开发中,如修建项目公路及其他临时用地,所占用的土地,由乙方进行施工开发,所遇群众工作由甲方负责同样给予解决,不准任何人阻拦,甲方必须无偿让出修建土地。

7、到期后,如甲方继续愿意承包出去,同等条件必须先等乙方承包,承包款另议,如协商不一致,甲方无偿收回。

8、所承包的荒山所有林木归乙方管理并受益,即所有权归乙方,甲方不得有争议。

9、如本寨有老人过逝选重乙方包的土地,可以使用,但面积在宽6米,长6米,多出的土地按市场折价。

10、本协议签字后发生法律效力,任何方不得违约,如违约付违约金拾万元。

11、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,甲方村委会保留一份。

甲方:________________

乙方:________________

【第3篇】电力工程承包发包合同

发包方:________________(以下简称甲方)

承包方:________________(以下简称乙方)

根据**电网公司批复的**供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:________________

一、工程内容及承包方式

1、工程内容:________________

2、工程安装费万元(具体明细见附表):________________

具体金额为:________________子项中标价_____设计方案的工程量

3、承包方式:________________本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期:________________从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式:________________

5.1、预付款:________________甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款:________________本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《**省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《**省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:________________①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式:________________合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜,双方另行协商。

23、附则:________________

甲方(签章):________________乙方(签章):________________

法定代表人:________________法定代表人:________________

委托代理人(签名):________________委托代理人(签名):________________

【第4篇】建筑工程发包承包合同书

发包方(甲方):_______________

承包方(乙方):_______________

甲方将工程发包给乙方施工,根据国家有关规定,经双方协商一致,同意签订本合同。

第一条工程总造价和订货款

(1)工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民___________元整(各单项工程造价详见工程项目一览表);

(2)订货款:甲方提供给乙方工程总造价________%的订货款________元整(合同签定之日付给)。

第二条工程进度和结算方式

(1)乙方进入施工现场敷设工程所需管道及线路,待乙方安装所有监控摄像机完毕,

甲方付给乙方工程总造价________%的材料款________元整;

(2)甲方厂区车间照明设备安装完毕,乙方进入施工现场安装电脑录像监控专用设

备终端,整套系统进行调试正常使用,经甲方验收合格后,甲方付给乙方工程总造价________%的剩余款________元整。

第三条工程工期及顺延工期

工程工期为月月

在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:

(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

(2)因甲方提出变更计划而不能继续施工者;

(3)因甲方原因造成被迫停工或不能顺利施工者。

第四条服务条款

在正常使用情况下,执行国家公安部规定保修一年的制度:

(1)一年内属产品质量问题发生故障,一切维修费用由乙方全部承担;

(2)属人为破坏或由于水、火及其它自然灾害所造成的损坏,不在保修范围之内。

第五条其它

(1)材料进入施工现场并已安装完毕的,如有丢失或损坏由甲方负责;

(2)本合同未尽事宜,双方也可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同

等效力;

(3)本合同签约地为________;

(4)本合同一式二份,甲乙双方各执一份;

(5)本合同自签字盖章之日起生效。

发包方单位:____________承包方单位:____________

【第5篇】劳务承包合同(发包人版本)

劳务承包合同

劳务发包方: ( 以下简称甲方 )

劳务承包方: ( 以下简称乙方 )

根据《 民法典 》、《中华人民共和国 建筑法 》及其他有关法律 法规 ,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同 , 双方自愿接受合同条款的约束 。

一、工程名称: ;

二、工程地点: ;

三、承包方式: 承包方式按照以下第 种方式:

( 1 )包死价总价合计 元(大写: 元整);

( 2 )按照施工面积计算每平方 元,实际面积按照竣工验收实际测量的面积计算;

( 3 )其他方式:

四、承包范围: 包括但不限于以下内容的劳务部分:

( 1 ) ;

( 2 ) ;

( 3 ) ;

( 4 ) ;

五、合同价款

合同价款为以下第 种:

(1) 包工包料

(2) 单包工

(3) ;

六、工期

( 1 )本工程 年 月 日开工, 年 月 日前完成,总工期 天(含各类国定假期、雨天);

( 2 )非因乙方原因造成的工期延误,在获得甲方的书面认可后,工期相应顺延;

( 3 )因乙方原因导致工程未能按工期竣工的,每延期一天乙方应当向甲方支付 元 违约金 ,并承担因此给甲方造成的材料、人工、机械、延迟履行赔偿等损失;

( 4 )因乙方原因导致工期超过 天未完成的,本合同自动解除,甲方可自行需找施工队伍人员进行施工,且不免除第( 3 )项的违约金和赔偿义务;

( 5 )因工程发包方或者其他非甲方过错导致工程停工或者延期的,甲方不予赔偿乙方停窝工损失。

七、劳务款支付

劳务款的支付按照以下第 种方式:

(1) 按照工程进度付款:

a 、施工至 支付劳务款 元;

b 、施工至 支付劳务款 元;

c 、施工至 支付劳务款 元;

d 、施工至 支付劳务款 元;

( 2 )按照时间付款:

a 、 年 月 日支付劳务款 元;

b 、 年 月 日支付劳务款 元;

c 、 年 月 日支付劳务款 元;

d 、 年 月 日支付劳务款 元;

(3) 其他方式:

八、竣工验收及质量维修

1 、本工程约定质量标准为达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准,并经甲方书面确认。

2 、施工过程中,甲方管理人员按规定进行检查并有权要求乙方对未满足要求的部位进行返工。凡因乙方施工质量原因造成的返工,工期不予以顺延,所有费用均由乙方负担,并承担由此引起的建设单位对甲方工期的违约 罚金 。在施工中,如果乙方未按照甲方整改通知书按时整改,在质量检查中每发生一次不合格检查乙方按照 元 / 项向甲方支付违约金。

3 、若乙方质量不合格质量事故,乙方除了应在甲方规定的时间内全面返修达到质量验收标准外,还应承担返修发生的全部费用。

4 、发生质量问题后,在甲方通知乙方后 日内乙方必须安排人员进行维修并在 日内维修完毕,每延期一天支付违约金 元;

5 、本工程保修贰年,从工程竣工验收合格之日起计算。

九、安全文明施工

1 、乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定,按甲方要求对工人实行标准化管理,做到室内、外整洁、统一规范;

2 、乙方必须保持施工现场及宿舍区整洁,无垃圾和污水,并搞好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作。乙方不得带女眷和小孩在生活区入住,如发现处以 200/ 人 . 次的罚款;

3 、乙方必须在施工过程中做到工完场清,料具工具堆放整齐,按甲方文施工有关规定组织施工,使施工现场达到文明施工的要求;

4 、乙方文明施工工作内容:抓现场材料管理,施工中做到工完场清,及时清理杂物;施工区域当日落地灰当日清,施工区域保持清洁;以及不限于上述可能发生的文明施工工作。如乙方未按要求作好此部分工作,甲方另行安排人员清理,所发生费用直接从乙方 工程款 中双倍扣除;

5 、因乙方未能妥善保管造成材料损失的,乙方应当按照材料价值的 130% 进行赔偿。

十、人员要求及管理

1 、甲方现场负责人: ,联系方式: , 除甲方本公司及现场负责人外,甲方其他工作人员无权进行工程结算、质量验收、工程变更等事项;

2 、乙方现场负责人: ,联系方式: , 乙方委托他人与甲方对接的,应当出具 授权委托书 。

3 、乙方的所有人员,未经甲方的同意,不得以索要工程价款等名义,擅自进入总包、监理、甲方办公区或工程现场妨碍总包、监理、甲方人员正常办公,或影响正常施工,如出现上述情况乙方应当按照

元 / 人 / 次向甲方支付违约金。

4 、乙方应当保证其雇佣人员按照安全施工标准进行施工,为雇员购买商业保险并按时支付 工资 ,乙方雇员发生安全事故或未支付工资导致雇员向甲方起诉仲裁追偿的,甲方有权向乙方追偿。

十一、争议解决

1 、所有因乙方违约发生的违约金、罚款,甲方可在 履约保证金 或任何支付乙方的款项中扣除,且无需乙方的签认;

2 、因乙方违约,甲方终止合同的,乙方需在接到甲方书面通知后 3 天内,无条件清退出施工现场。逾期不退场的,须向甲方支付

元/天的逾期退场违约金,场内设备、材料视为乙方丢弃,任由甲方处理;乙方已经完成的工程量,于乙方退场后,甲乙双方办理结算手续,工程质量合格的,按实际完成工程量的 80 % 计算,不合格的不计算。经双方确认后 15 天内付清。同时没收乙方交纳的全部履约保证金。

3 、双方在合同履行中发生争议的,可协商解决,协商不成的,双方均可向 人民法院提起诉讼。

十二、其他

本合同自双方签章之日起生效,发生变更的必须以书面变更合同进行,本合同一式 份,甲乙双方执壹份。

甲方(盖章): 乙方(签字盖章):

负责人(签字): 负责人(签字):

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

【第6篇】土石方工程发包承包合同

2023土石方工程发包承包甲方:_________

乙方:_________

经甲、乙双方友好协商,甲方同意将 地段,全部土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下:

一、工程内容:地段内土石方挖填与平整运弃。

二、工程地点:_________

三、工程量:土石方约_________万立方米左右,在线内组织施工,工程结算按实际完成工程量计算。

四、承包方式:采用包工的方式,单价以_________元/m3基数。本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费用,全部由乙方负责,石方和混凝土结构双方协商另行计价。

五、结算方法:乙方进场后,甲方先付_________元给乙方进场费,以后按_________立方米结算一次,以此类推。余款在工程竣工后经验收合格,在乙方完工七天内进行工程验收工程,并且出结算表,凭结算表一个月内付清。

六、税收由甲方承担。

七、甲方责任

1、水、电源由甲方提供。

2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导,加强工程质量监督,确保工程质量达到要求,并及时进行隐蔽工程质量验收。

3、甲方负责派专人及时签收认定所做工程量,以配合乙方顺利进行后续工作。

八、施工日期:从开工日起有效_________天内完成上述项目的施工任务。设计变更,以及自然灾害等不可抗拒的因素,以及节假日渣土办通知停工,如出现石方,造成工期延误,工期相应顺延。

九、本合同未尽事宜,双方另行协商补充完善协议。

十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字或盖章后生效,并具有同等法律效力,工程款付清,合同终止。

甲方代表:____________

乙方代表:____________

_____年_____月_____ 日

【第7篇】电力工程承包发包合同书

甲方:__________________甲方法定代表人:_______注册地址:__________

电力工程承包发包合同

发包方:____________ (以下简称甲方)

承包方:____________ (以下简称乙方)

根据____________电网公司批复的____________供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:

一、 工程内容及承包方式

1、工程内容:____________

2、工程安装费 ____________万元(具体明细见附表):

具体金额为:子项中标价______设计方案的工程量

3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期:从____________ 年________月 ______日至 ____________ 年________月 ______日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式:

、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的____________%

、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和____________%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的____________%。

、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《____________省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《____________省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的____________%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜,双方另行协商。

23、附则:

甲方____________(签章)乙方____________(签章)

法定代表人:____________ 法定代表人:____________

委托代理人(签名):____________ 委托代理人(签名):____________

____________ 年________月 ______日____________ 年________月 ______日

需要包含工程的基本内容、工程价款以及价款的支付方式等,为了避免出现纠纷,还需要确定解决争议的办法,各方违约责任的承担方式。在合同拟定,双方签署自己的名字后,该合同即会发生法律效力。乙方:_____性别____居民身份证号____________出生日期_____年_____月_____日家庭住址_______________________邮政编码________________________户口所在地____省(市)____(县)______乡根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条本合同为_____________________期限劳动合同。本合同于_____年_____月_____日生效,其中试用期至_____年_____月_____日止。本合同于_________________________________终止。二、工作内容第二条乙方同意根据甲方工作需要,担任_______________岗位(工种)工作,甲方应提供必要的生产(工作)条件。第三条乙方工作应达到____________________________标准,按照甲方关于本岗位工作任务和责任制要求完成规定的工作任务。三、劳动保护和劳动条件第四条甲方安排乙方执行________________工时制度。执行不定时工作制的,在保证完成甲方工作任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间。第五条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具,建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作范围和劳动安全卫生制度。第六条甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育。四、劳动报酬第七条

甲方每月______日前以货币形式支付乙方工资,月工资为_____元或按___________执行。乙方在试用期间的工资_____________________________。甲乙双方对工资的其他约定___________________________________________________________第八条甲方生产工作任务不足使乙方待工的,甲方支付乙方的月生活费为______元或按__________________执行。五、保险福利待遇第九条甲乙双方按国家规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续。第十条乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家有关规定执行。第十一条乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家的有关规定执行。六、劳动纪律第十二条甲方根据生产经营需要,依法制定规章制度和劳动纪律乙方违反劳动纪律和甲方的规章制度,甲方有权根据规章制度进行处理,直至解除本合同。第十三条

乙方应遵守劳动纪律的规章制度,遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高自身素质。七、劳动合同的变更、解除第十四条有下列情形之一的,甲乙双方应变更劳动合同并及时办理变更合同手续:(一)甲乙双方协商一致的;(二)订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的;(三)订立本合同所依据的法律、法规、规章发生变化的。第十五条

当事人依据第十四条第(二)项的约定,一方要求变更本合同的,应将变更要求书面通知另一方,另一方应在15日内(含15日)书面答复对方;15日内未答复的视为同意终止本合同。第十六条经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。第十七条乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反劳动纪律或者甲方规章制度,按照甲方单位规定或者本合同约定可以解除劳动合同的;(三)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;(四)被依法追究刑事责任的。第十八条有下列情形之一的,甲方可以解除本合同,但应当提前30日以书面形式通知乙方:(一)乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作或者不符合国家和本市从事有关行业、工种岗位规定,甲方无法另行安排工作的;(二)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;(三)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。第十九条

甲方有下列情形之一,确需裁减人员的,应当提前30日向全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见,经向劳动和社会保障部门报告后,可以解除合同:(一)濒临破产进行法定整顿期间的;(二)因防治工业污染源搬迁的;(三)生产经营状况发生严重困难的。甲方:

乙方:

【第8篇】工程总承包合同范本(发包方)

发包人(以下简称甲方):统一社会信用代码:通讯地址风险提示:

对于承包方的主体资格审查应从有无企业法人营业执照、是否具有与所承包工程相适应的资质证书等方面。最好是具有相应施工资质的公司主体。如果承包方是个人,存在以下风险:

1、本合同可能被认定无效;建议发包给有资质的单位;

2、对方所雇佣的工人发生工伤,对方直接携款跑路,我方可能被要求承担赔偿责任;建议让对方给工人购买意外险。承包人(以下简称乙方):统一社会信用代码:通讯地址:依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_________________项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:________________________________________

2、工程地点:________________________________________

3、工程范围和内容:__________________________________

4、承包形式:________________________________________风险提示:

明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间完成工程,发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。

另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的。因此,在履行工程合同中,发包方应当对可能出现工期延误的情况专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。

5、工程期限:

(1)开工日期:________年____月____日,主要以监理工程师签发的开工令为准;

(2)竣工日期:________年____月____日。

(3)合同总工期为_______自然日。期间如遇连续大雨超过天等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字盖章认可后,工期可相应顺延。

6、质量标准采用下列:

(1)工程质量达到市优奖;

(2)工程质量评定等级为优良;

(3)符合国家质量验收标准;

(4)双方约定的标准、具体为:_____________________________________。

二、价款及付款方式风险提示:

应当在合同中明确约定结算时间,以及明确约定拖延结算的违约责任,这样不仅促使发包方为避免承担违约责任而积极支付工程价款,同时也促使施工方积极完成工程,当出现发包方拖延结算、克扣工程款等问题的时候,走向诉讼维权的时候,合同约定也可以成为呈堂供证。

1、工程总承包价为__________元。(大写:_________________元整,为含税价,税率为%);

2、上述总承包价为包干价,包工包料,即包含本合同所有工作内容,包括但不限于乙供材料费、安装费用、材料保管费用、搬运费用、安全保障设施费用等一切费用。以上工程价款项经双方确认认可后,具体数额不因施工过程中出现的各种变化而变更(包括但不限于材料价格、工人工资上涨或下调等变化),乙方不得以任何理由要求提高、增加或提前支付工程款及其他任何款项。;

3、付款方式:按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方书面审核确认后,支付合格已完工工程款的_______%;总承包价的_______%做质保金,质保期为验收合格之日起满年(以竣工验收单为准),质保金于质保期满3个月内付清。

4、乙方银行账户信息如下:开户行:账户名:账号:

三、双方的权利义务

1、甲方的权利义务

(1)协助乙方开展项目工作,保证工程交付给乙方时是符合施工条件的;

(2)按约定提供图纸、图套,完成技术交底;

(3)定期对乙方的工作进行检查,与乙方一起协商制定安全生产,文明施工的规范;

(4)工程竣工时,及时验收;

(5)按约定向乙方支付工程款。

2、乙方的权利义务

(1)自备工程所需要的加工器械和施工工具,并做好材料和设备的检验、管理;

(2)服从甲方和相关部门的检查、管理,遵守法律法规的规定;

(3)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,提供工程进度报表,按合同规定的时间如期完工和交付,未经甲方书面同意,乙方不得擅自增加或者减少工程量。如出现工程质量不合格,需要返工,则由乙方承担返工需要的一切费用;

(4)主体工程以及本合同权利义务不得再分包或转授权其他任何第三方;

(5)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;

(6)在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题,负有无偿维护维修义务。

(7)安排具有资质的工人进行施工,安全、文明施工。负责及时收集、清运现场施工垃圾,并对所属施工区域安排专人进行清扫,确保施工现场整洁。

(8)负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

(9)乙方现场施工管理人员为_______;身份证号:__________________;电话:______________邮箱:_______________。

四、质量及验收

1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量,接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。

2、乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检控制度,配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。

3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责,如发生质量事故,应在_____小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品,甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目,甲方不予计量与结算。

4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。

5、隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖,进入下一道工序。

6、甲方有权对全部工程的所有部位及任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验;乙方应为甲方的质量检查和检验提供一切方便;甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应负的责任。

7、乙方所承担的本合同工程项目完工后_____天内,乙方应按照监理、业主及甲方的要求,向甲方提交合格的竣工资料一式_______份,并配合甲方进行验收工作,不提交竣工资料不予竣工决算。

8、工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的,乙方负责修复相应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量责任。

五、安全生产与文明施工

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。

3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。

4、乙方应为雇佣的所有现场施工人员依法缴纳社会保险、团体工伤保险,或为整个项目人员购买团体意外险。

5、乙方负责此项目的现场安全,对工人进行必要的安全生产教育和培训,并对施工过程中工人伤亡事故和现场财产的安全负全部责任。在施工过程中发生的工伤事故或人身损害(包括但不限于工人对第三人造成的、第三人对工人造成的)以及其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。

6、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。

7、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

8、乙方负责雇佣施工过程中所需要的工人,乙方所有工人的工资、福利等待遇由乙方负责按月发放,并按月提供工人签收工资的单据(附有乙方的签字或盖章)给甲方。甲方向乙方支付工程款的时间延误与否不能成为乙方拖欠工资的理由,若乙方以此为由拒不向工人按时、足额发放工资,导致的任何上访、闹事或人身伤亡事故的,乙方负责解决,并向甲方承担违约责任,甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

六、违约责任

1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的____%承担违约金,或每天按______元向甲方支付违约金。

3、乙方有下列情形之一的,每发生一次向甲方承担违约金人民币_____元:

(1)甲方对乙方已完或在施工的工程内容书面提出质量瑕疵、施工规范和施工纪律等整改要求,乙方超过日未整改的;

(2)因乙方使用假冒货伪劣产品或材料,给甲方或工程造成损失的;

(3)谎报工程量(包括协议约定的施工内容和增项工程);

(4)其他违反本协议约定内容的。

4、乙方因违约、管理不善等原因应向甲方承担的违约金、赔偿金、处罚金、补偿金等,甲方有权从支付给乙方的工程款、质保金等应支付给乙方的款项中扣除相应数额。如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的____%承担违约金。

七、解决争议本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,也可通过和解、调解的方式解决,非诉方式无法解决争议时,双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他

1、本合同未尽事宜,双方协商另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。合同中涉及设计的各项图纸等作为补充协议,经双方确认签字稿为准进行施工。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效,壹式______份,双方各执_____份,具有同等效力。(以下无正文)甲方(盖章):签约日期:________年____月____日乙方(盖章):签约日期:________年____月____日

【第9篇】承包合同:建设工程承发包廉洁协议

建设工程承发包廉洁协议

甲方:_________

乙方:_________

为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生,促进本单位的党风廉政建设,根据国家和_________有关工程承发包和廉政建设的各项规定以及_________关于《_________》,特订立如下协议:

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________关于党风廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

二、甲方及其工作人员应做到:

(一)甲方工作人员(含家属、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

(二)甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得向乙方索要(或接受)通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品,不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

(三)甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

(四)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排,以及出国出境提供方便。

(五)甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

(六)甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

三、乙方及其工作人员应当做到:

(一)乙方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、子女,下同)赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

(二)乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

(三)乙方不得以洽谈业务、签订经济合同等为借口,邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

四、乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者,应当向甲方领导或者甲方上级单位举报,甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

五、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员,甲方应向乙方上级领导或有关部门举报,由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

六、本协议作为工程承发包合同的附件,经协议双方签署后立即生效。

七、本协议一式四份,甲乙双方各执一份,送交见证部门和纪检监察机关各一份。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

【第10篇】电力工程承包发包合同范本

发包方:________________(以下简称甲方)

承包方:________________(以下简称乙方)

根据**电网公司批复的**供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:________________

一、工程内容及承包方式

1、工程内容:________________

2、工程安装费万元(具体明细见附表):________________

具体金额为:________________子项中标价_____设计方案的工程量

3、承包方式:________________本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期:________________从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式:________________

5.1、预付款:________________甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款:________________本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《**省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《**省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:________________①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式:________________合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜,双方另行协商。

23、附则:________________

甲方(签章):________________乙方(签章):________________

法定代表人:________________法定代表人:________________

委托代理人(签名):________________委托代理人(签名):________________

年月日年月日

发包承包合同(10份范本)

2023土石方工程发包承包甲方:_________乙方:_________经甲、乙双方友好协商,甲方同意将地段,全部土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下:一、工程内容:地段内土石…
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

相关发包信息

  • 发包承包合同(10份范本)
  • 发包承包合同(10份范本)20人关注

    2023土石方工程发包承包甲方:_________乙方:_________经甲、乙双方友好协商,甲方同意将地段,全部土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下:一、工程内容:地段 ...[更多]